4506806

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

SHDUG-SIE-0231-2012

RESOLUCION DE APROBACION DE LOS PLIEGOS

DRA. FATIMA FERAUD IBARRA

DIRECTORA TECNICA MÉDICA DEL SHDUG

DELEGADO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO

Que los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
LOSCNP establecen para las entidades públicas la obligatoriedad de realizar los procesos
dinámicos del catálogo electrónico y la subasta inversa electrónica.

Que mediante resolución del 09 de enero del 2012 N. 001-2012, el Sr. Rector de la Universidad de
Guayaquil delegó a la Dra. Fátima Feraud Ibarra, Directora Técnica Médica para que realice los
procesos dinámicos de contratación pública: subasta inversa, catálogo electrónico, y los procesos de
menor cuantía bienes, obras, contratación directa de consultoría hasta por un monto de $
52,218.54.

Que el área de FARMACIA ha solicitado la adquisición de: FARMACOS por un monto referencial
de $ 1,430.64 mediante solicitud de compra: Nº 3083 de fecha 14/06/2012, con la certificación
presupuestaria: SHDUG-DP-0592-2012 de fecha 15/06/2012, cumpliendo así con los
requisitos precontractuales establecidos en la LOSCNP y el Reglamento General.

Que el artículo 20 del Reglamento General, dispone que para la realización de la subasta inversa
electrónica los pliegos deben estar de acuerdo a los modelos elaborados por el INCOP y deberán ser
aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado.
En uso de sus facultades legales,

RESUELVE

Art. 1.- Aprobar los Pliegos para la adquisición de FARMACOS, solicitados por el área de
FARMACIA.

Art. 2.- Adquirir por medio de un proceso de Subasta Inversa Electrónica por el portal de compras
públicas www.compraspublicas.gov.ec, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Art. 3.- El pago se realizará una vez suscritas las Actas de entregas parciales y definitivas y la
recepción de los bienes de acuerdo a lo estipulado en los pliegos.

Guayaquil, 25 de junio del 2012

DELEGADA POR EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

1 HOSPITAL UNIVERSITARIO / UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

SHDUG-SIE-0231-2012

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Subasta Inversa Electrónica elaborados por el SHDUG, aprobados por
la Dra. Fátima Feraud Ibarra, Directora Técnica Medica del SHDUG, debidamente delegada
por el Dr. Carlos Cedeño Navarrete Rector de la Universidad de Guayaquil, mediante Resolución
No. 001-2012, se convoca a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, o
asociaciones de éstas, o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar, a
que presenten sus ofertas para la adquisición de: FARMACOS.

El Presupuesto Referencial es de $ 1,430.64 dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el
IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es 30DÍAS (el pago se realizará hasta 30
días plazo).
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos del contrato se realizarán hasta 30 días plazo, con cargo a los fondos provenientes de la
partida presupuestaria 530809 de acuerdo con la certificación emitida por el Ing. Pedro Baque,
Director de la Gestión Financiera del SHDUG, contenida en los documentos SHDUG-DP-0592-2012
de fecha 15/06/2012. Los pagos se realizarán de conformidad con lo indicado en el proyecto de
contrato.

2.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, de
conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública “LOSNCP”. El oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la
notificación de la adjudicación.

3.- Los interesados podrán realizar preguntas y recibir respuestas y aclaraciones de la Entidad
Contratante, respecto al contenido de los Pliegos, a través del portal.

4.- La oferta técnica se presentará de forma física en el Km 23 Vía Perimetral, GESTION DE
COMPRAS (EDIFICIO DE DOCENCIA SHDUG) hasta las 12H00 PM, del día 10 de julio del
2012, de acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso.

5. El calendario del procedimiento de Subasta Inversa se realizará de acuerdo a los siguientes plazos:

ETAPA FECHA LIMITE HORA
Publicación del proceso en el portal 25-06-2012
Fecha límite de preguntas 29-06-2012
Fecha límite de respuestas y
02-07-2012
aclaraciones
Fecha límite de recepción de la Oferta
10-07-2012
técnica
Fecha límite para solicitar
10-07-2012
convalidación de errores
Fecha límite para recibir
13-07-2012
convalidaciones
Fecha límite para calificación técnica
17-07-2012
de participantes
Fecha de Inicio de la puja 18-07-2012
Fecha estimada de la adjudicación 18-07-2012
6.- Duración del proceso de puja: 20 minutos


7.- Variación mínima de la puja: 0.05 %

8.- Los oferentes calificados y habilitados para participar en la puja, deberán subir al Portal la oferta
económica inicial hasta antes del inicio de dicha puja.

9.- Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación técnica de la oferta se señalan en
los pliegos, en la sección CONDICIONES ESPECÍFICAS.

10.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General y
Resoluciones expedidas por el INCOP.

Guayaquil, 25 de junio del 2012.




SHDUG-SIE-0231-2012

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACION

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más
conveniente para la adquisición de: FARMACOS

PRESENTAR MUESTRAS JUNTO A LA CARPETA (OFERTA)


SHDUG-SIE-0231-2012

SECCIÓN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Ámbito de aplicación: El procedimiento de subasta inversa electrónica deberá utilizarse cuando
se trata de adquirir un bien o de contratar un servicio normalizado, atendiendo a la definición
establecida en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública LOSNCP, y en el artículo 42 de su Reglamento General, que no consten en el Catálogo
Electrónico, cuya cuantía supere el monto equivalente al 0.0000002 del Presupuesto Inicial del
Estado.

(Instrucción exclusiva y obligatoria para el caso de la adquisición de bienes: En primer
lugar, Dr. Carlos Cedeño Navarrete, Rector de la Universidad de Guayaquil y Presidente
del Comité Ejecutivo del SHDUG o su Delegado en la calificación de participantes,
determinará si existen ofertas cuyos componentes de esos bienes son de producción
nacional con base en la información presentada por los proveedores. En este caso, solo se
habilitará a los productores nacionales, quienes podrán participar en la puja.

En el caso de ausencia de ofertas de producción nacional, Dr. Carlos Cedeño Navarrete,
Rector de la Universidad de Guayaquil y Presidente del Comité Ejecutivo del SHDUG
habilitará a los proveedores extranjeros que han sido calificados.

3.2 Comisión Técnica: Todo proceso de subasta inversa electrónica presupone la conformación
obligatoria de una Comisión Técnica, cuando el presupuesto referencial sea superior al valor que
resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado,
(52,218.54) la misma que estará integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la
LOSNCP.


La comisión técnica podrá nombrar subcomisiones de apoyo, observando para el efecto lo previsto
en el artículo 19 del Reglamento General de la LOSNCP.

3.3 Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este
procedimiento y que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores RUP en la
categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación.
3.4 Auto invitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el
Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de
contratación, y tenga las condiciones técnicas y legales para participar en él, podrá recategorizarse en
la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos
respectivos. La auto invitación es una opción del Portal www.compraspublicas.gov.ec que aparecerá
una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de
ofertas, según el cronograma del proceso.

3.5 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por
interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo
a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP
No. 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (sustitutiva de la Resolución INCOP No.028-09).
3.6 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta
utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.7 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir
con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los
documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.8 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Si el interesado, luego del análisis de los Pliegos
detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los
documentos, deberá solicitarla a la entidad contratante a través del portal, dentro del término
establecido en la convocatoria, mínimo de 1 día o máximo de 3 días, contado a partir de la fecha de
publicación. (La Entidad contratante) responderá las aclaraciones solicitadas a través del portal, en el
término establecido en la convocatoria, que no podrá ser menor a 1 día o máximo de 3 días, contado
desde la fecha límite para recibir las preguntas.

3.9 Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o modificaciones de
los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el
presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el
portal www.compraspublicas.gov.ec., hasta el término máximo de responder preguntas o realizar
aclaraciones.

Asimismo, el Dr. Carlos Cedeño Navarrete, Rector de la Universidad de Guayaquil y
Presidente del Comité Ejecutivo del SHDUG o su Delegado podrá cambiar el cronograma
con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal
www.compraspublicas.gov.ec y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de
respuestas y aclaraciones; y, posteriormente, en la etapa de calificación de participantes.

3.10 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán
ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, a criterio de la entidad contratante.
Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos
adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del
Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los
documentos correspondientes.

La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas, a
fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a
través del portal www.compraspublicas.gov.ec a cada uno de los oferentes el requerimiento de


convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser
calificados.

3.11 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la Comisión Técnica
rechazará una oferta por las siguientes causas:

3.11.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y
formularios de estos pliegos.
3.11.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida
para ello.

3.11.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente
notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.

3.11.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos,
condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para
la ejecución del contrato.
3.11.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no Puedan ser
convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o
adulteración de la información presentada
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.
3.12 Adjudicación y Notificación: la Dra. Fátima Feraud delegada por el Dr. Carlos Cedeño
Navarrete, Rector de la Universidad de Guayaquil-SHDUG, con base a la evaluación técnica y
los posteriores resultados de la puja, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a los
términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada. La
adjudicación será total.

La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec
emitida por la Dra. Fátima Feraud Directora Técnica Médica del SHDUG.

3.13 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75
y 76 de la LOSNCP.

3.13.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto
total del contrato. No se exigirá esta garantía en el caso de adquisición de bienes muebles que se
entreguen al momento de efectuarse el pago, tampoco en los contratos cuya cuantía sea menor a
multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico.

3.13.2 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. (No aplica)

3.13.3 Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o instalación de equipos a
los bienes y/o servicios.

Las garantías serán entregadas en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la
LOSNCP. Sin embargo, para la garantía de fiel cumplimiento del contrato, únicamente se rendirá
en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP.

La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, caso
contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por
el valor total de los bienes.
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.
El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de adquisición de bienes y/o prestación de
servicios será del setenta por ciento (70%) del monto total del contrato dependiendo el caso.


3.14 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y
hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad
contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto: El procedimiento será declarado desierto antes de
la adjudicación en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP.
3.16 Negociación: En los casos que constan en el artículo 47 (reformado) del RGLOSNCP no se
realizará la puja y se realizará una única sesión de negociación (no menor al 5% ), la que se llevará a
cabo cumpliendo las condiciones de dicho artículo.

3.17 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del
término de 15 días, por causas que le sean imputables, el Dr. Carlos Cedeño Navarrete, Rector de
la Universidad de Guayaquil y Presidente Ejecutivo del SHDUG, le declarará adjudicatario
fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos
35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG, contratante llamará al oferente que ocupó el segundo
lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos
establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la
suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la
entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo
adjudicatario fallido.

3.18 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a
partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte
integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112
y 113 de su Reglamento General.

3.19 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados
Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.20 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados
con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el
procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General.

3.21 Administración del Contrato: LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG designará de
manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias
para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.


SHDUG-SIE-0231-2012


SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Presentación de la oferta: Las ofertas se presentarán en el Hospital Universitario
-Departamento de la Gestión Compras del SHDUG, ubicado en el km 23 vía perimetral de la
ciudad de Guayaquil, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora
fijados para su entrega-recepción.

La carátula de la oferta técnica será la siguiente:

La oferta debe será ENCUADERNADA Y LA PORTADA DEBERA TENER LA SIGUIENTE
LEYENDA.


SHDUG-SIE-0231-2012

ENCUADERNADO Y ANILLADO EN SOBRE ÙNICO
Srta:
Dra. Fátima Feraud Ibarra
Directora Técnica Médica del SHDUG
Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para
efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la documentación
presentada por los oferentes sea notarizada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con
la entrega notarizada de documentos para la suscripción del contrato.

4.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 1

4.3 Plazo de Ejecución: El plazo de entrega de los bienes y/o prestación de los servicios es de: 30
días), contado a partir de lo estipulado en el contrato.

4.4 Precio de la Oferta:

(Para el caso de bienes) El SHDUG requiere la provisión de: FARMACOS que cumpla con todas
las especificaciones y características establecidas en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a
plena satisfacción de la Entidad Contratante.

(Para el caso de prestación de servicios) El precio de la oferta deberá cubrir todas las
actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en
cumplimiento de las especificaciones correspondientes técnicas y a plena satisfacción de la entidad
contratante.
Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se
interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta
más ventajosa.

1
Si la entidad contratante no establece en los pliegos el plazo de vigencia de la oferta, ésta se entenderá vigente
hasta la fecha de celebración del contrato.

4.5 Forma de Pago: Pago hasta 30 días plazo contados desde la entrega del bien.

(Establecer si el pago se realiza contra entrega del bien o servicio contratado, o si al prever entregas
parciales, existirán pagos parciales. De pactarse un anticipo, el valor del mismo no podrá ser mayor
al setenta por ciento del valor del contrato).

4.6 Preferencia: A continuación se detalla la aplicación de los márgenes de preferencia para
Producción Nacional y Mipymes:
Como parte integrante de la oferta técnica, se incluirá el formulario denominado Participación
Nacional, en el cual se indicará el porcentaje de agregado nacional del bien o servicio a ofertar, cuya
información servirá para evaluar el origen del bien o servicio objeto de la contratación, de acuerdo a
los siguientes parámetros.

Origen nacional de un bien: cuando el valor FOB de las mercancías importadas incorporadas en
él, no sea superior al 60% del precio ofertado, o dicho de otra manera, incorpore el 40% o más de
agregado nacional.

Origen nacional de un servicio: si el oferente es una persona natural o jurídica domiciliada en
el país, y más del 60% de su oferta represente el costo de la mano de obra, materias primas e
insumos nacionales.

La información referente al tamaño de la empresa para la aplicación de los márgenes de preferencia,
con relación a micro, pequeños y medianas empresas será tomada de la información que consta en el
Registro Único de Proveedores RUP, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento General
de la LOSNCP.

Para el caso de bienes: En función de lo establecido en la Sección III Condiciones Generales,
numeral 3.1, segundo inciso, si la subasta se realiza entre proveedores de bienes de origen nacional se
establecerán los márgenes de preferencia con relación al tamaño del proveedor, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

TIPO DE PROVEEDOR MARGEN DE PREFERENCIA
Mediano (Grande) 5%
(Mediano) 5%
Mype
(Grande) 10%

Estos márgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen únicamente ofertas que
no se consideren de origen nacional.

Para el caso de servicios: Se aplicarán los márgenes de preferencia referente al origen del servicio y
el tamaño del proveedor, detallados en el siguiente cuadro:

ORIGEN DEL TIPO DE MÀRGENES DE PREFERENCIA, RESPECTO A OFERTA:
SERVICIO PROVEEDOR EXTRANJERA NACIONAL
EXTRANJERO -- --
NACIONAL GRANDE 10 % --
NACIONAL MEDIANO 15 % (GRANDE) 5 %
(MEDIANO) 5 %
NACIONAL MYPE 20 %
(GRANDE) 10 %

Estos márgenes de preferencia, se aplicarán a cada una de las ofertas durante la Puja, para establecer
los precios comparativos.
4.7 Procedimiento de evaluación y puja:

4.7.1 BIENES O SERVICIOS:


a.- Calificación.- Se analizará la oferta técnica mediante la aplicación de la metodología “cumple o
no cumple” (o “check list”), posteriormente LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG
calificará las ofertas que cumplan con todas las especificaciones y requerimientos técnicos,
financieros y legales exigidos en estos pliegos, para lo cual se utilizará el siguiente formato:

PARÁMETRO
PROVEEDOR CUMPLE NO CUMPLE
SOLICITADO

b.- Habilitación.- Con base en la información presentada por el proveedor en el formulario No. 6, el
sistema informático del Sistema Nacional de Contratación Pública –SNCP- habilitará a los
proveedores calificados en el siguiente orden:

B1.- Proveedores cuyo bien ofertado sea de origen nacional;
B2.- De no existir oferta nacional, se habilitará a los proveedores de bienes de origen
extranjero.

Una vez realizado este proceso, se subirá al portal el Acta de Evaluación, conforme indica el
artículo 45 del Reglamento General de la LOSNCP.

c.- Oferta económica inicial.- Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada,
deberán enviar la oferta económica inicial a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec, a fin de
participar en la puja.
Las ofertas económicas iníciales presentadas a través del portal www.compraspublicas.gov.ec,
obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar
adjudicado, aun cuando no participare en el acto de la puja.

d.- Puja.- En el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través
del portal www.compraspublicas.gov.ec, en la cual participarán únicamente los proveedores
calificados, habilitados que hayan enviado su oferta económica inicial, cuyas ofertas se aplicarán los
márgenes de preferencia detallados anteriormente, según corresponda.

e.- Negociación única.- De existir una sola oferta calificada, o si una sola oferta resultare
habilitada, o un solo oferente presentare su oferta económica inicial, se realizará una sesión de
negociación de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 (reformado) del RGLOSNCP.

4.8 Obligaciones del contratista: Se detallarán todas las obligaciones que deberá cumplir el
contratista para la correcta ejecución del contrato.

4.9 Obligaciones de la contratante: Así mismo, se detallarán todas las obligaciones que deberá
cumplir la entidad contratante para la ejecución correcta del contrato.

4.10 Forma de presentar la Oferta: El oferente incluirá en su oferta la información que se
determina en los formularios que constan en la sección 6. Pueden utilizarse formatos elaborados en
ordenador a condición que la información sea la que se solicita.

4.10.1 Requisitos mínimos:

DOCUMENTOS BÁSICOS (COPIAS SIMPLES)

 REGISTROS UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC, copia simple para verificar si tiene
establecimientos comerciales en Guayaquil)


 CEDULA DE IDENTIDAD (copia simple)

 NOMBRAMIENTO DEL GERENTE CERTIFICADO POR EL REGISTRO MERCANTIL
(Copia simple para verificar las firmas de los formularios y demás dctos.)

 CERTIFICADO DE ESTAR AL DÌA EN EL IMPUESTO DEL DOS POR MIL.( EN CASO DE
TENER SU MATRIZ O SUCURSAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL) ACTUALIZADO

 Copia legible del Registro Sanitario del fármaco, el mismo que debe estar vigente.

 Copia legible del Certificado Sanitario de provisión del medicamento, el mismo que debe estar
vigente

4.10.1.1 Oferta técnica:
La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1). El oferente, para ser considerado,
deberá:

• Ofertar todos y cada uno de los bienes y servicios ofertados.

• Los precios no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

• Datos del oferente (Formulario No. 3,4).

• Formulario de agregado nacional (Formulario No. 6).

• Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOP No.037-09
Formulario No. 5).

• (Demás documentación que requiera la entidad contratante).

NOTA: De acuerdo a lo dispuesto en la resolución INCOP No. 012-09 de 5 de marzo de 2009, para
efectos de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las
entidades contratantes únicamente verificarán la habilitación en el Registro Único de Proveedores
RUP, que será suficiente para demostrar que el proveedor no consta en el Registro de contratistas
Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

El Secretario de la Comisión Técnica (de ser el caso) recibirá y conferirá comprobantes de recepción
por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora
de recepción.
4.11 Anexos de las Condiciones Específicas:
4.11.1 Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del bien o servicio a
contratar.


Presentar muestras requisito indispensable para participar


LOS MEDICAMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CUADRO DE
MEDICAMENTOS BASICOS PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

4.11.2 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es: ($ 1,430.64)


SHDUG-SIE-0231-2012

SECCIÓN V

PROYECTO MODELO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Universidad de Guayaquil-
SHDUG, representada por el Dr. Carlos Cedeño Navarrete, en calidad de Rector de la
Universidad de Guayaquil y Presidente del Comité Ejecutivo del SHDUG, a quien en
adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del
representante legal), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública –LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de (la
CONTRATANTE), contempla la ejecución de: (describir objeto de la contratación).

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, el Dr. Carlos Cedeño Navarrete, en
calidad de Rector de la Universidad de Guayaquil y Presidente del Comité Ejecutivo del
SHDUG, (CONTRATANTE) resolvió aprobar los pliegos de la SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA (SIE No.) para (describir objeto de la contratación).

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
(No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente), mediante documento
(identificar certificación).

1.04.-Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la Dra. Fátima Feraud, Director Técnica Medica del
SHDUG delegada del Dr. Carlos Cedeño Navarrete, Rector de la Universidad de Guayaquil
y Presidente del Comité Ejecutivo del SHDUG, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de
(año), adjudicó la adquisición de los bienes y/o la prestación de servicios (establecer objeto del
contrato) al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratarse;


b) La oferta presentada por el CONTRATISTA;

c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA;

e) La resolución de adjudicación; y,

f) Las certificaciones de (Dirección Financiera o dependencia a la que le corresponde certificar), que
acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente
la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del
contrato,

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de
la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la (Nombre de la
CONTRATANTE) le adjudica el contrato;

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las
disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública.

d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en
atención al llamado a subasta inversa electrónica;

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto.
(Nombre del proyecto);

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO


4.01.- El contratista se obliga con la (CONTRATANTE) a (suministrar, instalar y entregar
debidamente funcionando los bienes) (proveer los servicios requeridos) a entera satisfacción de la
CONTRATANTE, (designar lugar de entrega o sitio), según las características y especificaciones
técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

4.02.- (Caso de bienes) Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionará el soporte técnico, los
mantenimientos preventivo y correctivo respectivos por el lapso de (….) contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de entrega recepción única, periodo que corresponde al de vigencia de
la garantía técnica; entregará la documentación de los bienes; (y, brindará la capacitación
necesaria para (número) servidores (en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil-
SHDUG, impartida por personal certificado por el fabricante) de ser el caso.

(Caso de servicios) Estipúlese lo que la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG considere
pertinente en cuanto a correctivos o actualizaciones del servicio que recibirá, incluyendo riesgos, de
ser el caso).

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO
5.01.- El precio del Contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA es el de (cantidad
exacta en números y letras), dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como
se indica a continuación:
(El precio que pagará la CONTRATANTE, será el que resultare ganador de la puja).

(Para bienes incluir tabla de cantidades y precios corregida de la oferta)

(Para servicios incluir tabla del precio ofertado con su desglose).
5.02 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única
compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta. - FORMA DE PAGO
6.01.- Pago hasta 30 días plazo

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la adquisición de los
bienes y/o prestación del servicio, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

(En el caso de adquisición de bienes, los pagos totales o parciales se realizarán contra el Acta o Actas
de Entrega Recepción Total o Parcial de los bienes adquiridos).

(En el caso de servicios, serán pagados contra la presentación de la correspondiente planilla o
planillas, previa aprobación de la entidad contratante).

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, el Contratista está
obligado a rendir las siguientes garantías:
a) De fiel cumplimiento.- El contratista, antes de firmar el contrato, para seguridad del
cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros,
relacionadas con el contrato, rendirá a favor de la Universidad de Guayaquil -SHDUG, una
garantía de las señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP, por un monto
equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato (que será entregada previo a la suscripción
del contrato).

b) Del anticipo (en caso que se contemple).- En garantía del buen uso del anticipo, el contratista
entregará a la orden de la (Entidad Contratante), una garantía de las señaladas en el artículo 73 de
la LOSNCP, por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto.

(Esta garantía no se exigirá en aquellos contratos cuyo pago se realice contra entrega de
los bienes).


c) Garantía técnica (en bienes).- El contratista, a la firma del contrato, presentará la garantía
técnica del fabricante. Esta garantía entrará en vigencia a partir de la recepción de los bienes y
durará (días, meses o años, conforme a lo que se exija en los pliegos).
Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-
SHDUG solicitare el cambio de piezas o partes de… (bienes objeto del contrato) consideradas
defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo
adicional alguno para la Institución; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que
impida que (bienes objeto del contrato) funcionen normalmente, estos serán cambiados por otros
nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG,
excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de
la Institución o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la
Codificación del Código Civil.

De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar, de manera
sustitutiva, una garantía económica equivalente al valor total del bien respectivo, que deberá
mantenerse vigente de acuerdo a los pliegos, y que podrá ser rendida en cualquiera de las formas
determinadas en el Art. 73 de la LOSNCP.

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la
CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La técnica:
• Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los
pliegos y este contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo para la entrega y ejecución (caso de bienes) de la totalidad de los bienes contratados,
(instalados, puestos en funcionamiento, así como la capacitación, de ser el caso) (caso de servicios:
prestación del servicio) a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de (número de días, meses o
años), contados a partir de (fecha de entrega del anticipo o suscripción del contrato).

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- El CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes casos,
y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella,
dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud:

Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la CONTRATANTE. La
CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la
imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se
prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas;
Por suspensiones ordenadas por la CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA.
Si la CONTRATANTE no hubiera cancelado el anticipo (de ser el caso) contractual dentro del plazo
establecido para ello.

9.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Dr.
Carlos Cedeño Navarrete, Rector de la Universidad de Guayaquil y Presidente Ejecutivo
del SHDUG.

Cláusula Décima.- MULTAS

(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la Entidad en función del incumplimiento
y de la contratación).


10.01.- Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa
de (valor establecido por la entidad contratante, de acuerdo a la naturaleza del contrato, en ningún
caso podrá ser menos al 1 por 1.000 del valor del contrato).

Cláusula Décima Primera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

11.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa autorización de la
CONTRATANTE.

(ESTABLECER AQUÍ LA CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN, DE CONVENIRSE, observando lo
dispuesto en el artículo 120 del Reglamento General de la LOSNCP).

11.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Segunda.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en
norma legal específicamente aplicable.

12.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código
del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.

Cláusula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
13.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral de las condiciones
específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
(De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de
servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del
contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los
bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).

14.01.- La recepción del (objeto de la contratación) se realizará a entera satisfacción de la
CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el
CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos
del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará
en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

Cláusula Décima Quinta.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

15.01.- Son obligaciones de la CONTRATISTA las establecidas en el numeral de las condiciones
específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.
Cláusula Décima Sexta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

16.01.- La Universidad de Guayaquil-SHDUG designa al señor (nombres del designado), en
calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas
de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Cláusula Décima Séptima.- TERMINACION DEL CONTRATO

17.01.- El Contrato termina:


1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del
mismo a pedido del CONTRATISTA.

4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el
artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:

4.1 Si LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG no notificare a la CONTRATANTE
acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de
cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha en que se produjo tal modificación.

4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del
capital social DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG.

5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica].

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el
artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo
95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Octava.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos
alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Guayaquil.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del
Ecuador.

18.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las
controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y
mediación y se conviene en lo siguiente:

18.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución,
liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de
Mediación de en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de
solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las
siguientes reglas:

18.02.02.- Arbitraje
11 El arbitraje será en Derecho;

11 Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil;


11 Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil;

11 El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según
acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres
árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley
y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil;

11 Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la
controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro;

11 Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias
de última instancia dictadas por la justicia ordinaria;

11 La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y
liquidación;

11 La sede del arbitraje es la ciudad de Guayaquil.

11 El idioma del arbitraje será el Castellano

10.- El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el
momento de la posesión del (los) árbitro(s).

18.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público.
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG de derecho privado, en este caso, recurrirán ante
la justicia ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se ajustarán dependiendo de la condición
jurídica de la CONTRATANTE).

18.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Décima Novena.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

19.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
20.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Primera.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
21.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la
Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a
la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes


de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al artículos 86 y 87 de la Ley de
Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

21.02.- El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a (la CONTRATANTE) es de 8
copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias
será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima Segunda.- DOMICILIO

22.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la
ciudad de (establecer domicilio)

22.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

La CONTRATANTE: Km. 23 vía perimetral contiguo al Terminal de Transferencia de Víveres Teléf.
2150009 ext. 143

El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos)

Cláusula Vigésima Tercera.- ACEPTACION DE LAS PARTES

23.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dr. Carlos Cedeño Navarrete
Rector de la Universidad de Guayaquil
Presidente del Comité Ejecutivo del SHDUG


SHDUG-SIE-0231-2012

SECCIÓN VI

MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No. 1
NOMBRE DEL OFERENTE: SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL
SHDUG-SIE-0231-2012

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Fecha: ..................

Srta.
Directora Técnica Medica del SHDUG
Presente.-

Srta. Directora:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-
SHDUG dentro de proceso de Subasta Inversa Electrónica para (objeto de contratación), luego de
examinar los pliegos, al presentar esta Oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) /


(representante legal de, sí es persona jurídica), o (procurador común de, sí se trata de asociación)
declara que:

1. (Suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso
inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta) / (Prestar los
servicios, de acuerdo con los Pliegos, especificaciones técnicas e instrucciones; en el plazo y
por los precios indicados en el Formulario de Oferta).
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin
que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos
inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra
u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Subasta
Inversa Electrónica y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por
consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá,
concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable
a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en
la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales,
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los
numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como
oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

7. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás
Pliegos, inclusive sus alcances (detallar los alcances en caso de haberlos), como consta por
escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por
consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de
características y especificaciones del (bien a suministrar o servicio a prestar).

8. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta (formulario No…) son fijas
y no podrán variar por ningún concepto.
9. Conoce y acepta que la Universidad de Guayaquil -SHDUG, se reserva el derecho de
adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los
intereses nacionales e institucionales. En ningún caso, los participantes tendrán derecho a
reparación o indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o de
cancelación de procedimiento
10. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del
INCOP y los Pliegos respectivos, en caso de ser adjudicatario.

11. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas
en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta
contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a la
Universidad de Guayaquil -SHDUG, a obtener aclaraciones e información adicional sobre
las condiciones técnicas y económicas del Oferente.

12. Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio,
entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la
Universidad de Guayaquil -SHDUG, y acepta que en caso de violar este compromiso, la
Universidad de Guayaquil -SHDUG, dé por terminado en forma inmediata el contrato


observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios
que estos actos ocasionen.

13. Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades
para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 de su
Reglamento General.

14. En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a:

• Firmar el contrato dentro del término establecido en los pliegos. Como requisito
indispensable, antes de la suscripción del contrato, presentará la garantía de fiel
cumplimiento a la que se refieren las condiciones del contrato, por el cinco por ciento (5%) del
monto total del mismo y la garantía del anticipo (de ser el caso), recibido por el 100% de su
valor, así como la garantía técnica correspondiente (para el de caso de bienes).

• Suscribir el contrato dentro del término señalado en los pliegos.

• A entregar el (bien o proveer el servicio) de conformidad con los pliegos y documentos del
contrato.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente a la firma del
contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, conforme lo dispone el artículo 6
y la sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP.)

Atentamente,

------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)

Formulario No. 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

SHDUG-SIE-0231-2012

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en
este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al
representante legal o procurador común, de ser el caso).

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:
Ciudad:
Calle:
Teléfono(s):
Correo electrónico:
CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE)
R.U.C:
BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE:

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------


FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el
caso)

Formulario No. 3


SHDUG-SIE-0231-2012

MODELO DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD (De ser pertinente)

FECHA: .................

Srta.
Presente

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por La Universidad de Guayaquil-
SHDUG, para la adquisición de (objeto de la contratación), declara que se obliga a guardar absoluta
reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la
valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar
adjudicatario. La inobservancia de lo manifestado dará lugar a que LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL-SHDUG ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las
determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

(LUGAR Y FECHA)
-------------------------------------------------------
(según el caso)

Formulario No. 4

SHDUG-SIE-0231-2012

SOPORTE TÉCNICO

Se indicará (si fuere del caso) el alcance del soporte técnico que el oferente brindará a la entidad
contratante, incluida la capacitación.

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el
caso)

Formulario No. 5


SHDUG-SIE-0231-2012

REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP No. 037-09 (sustitutiva de la Resolución INCOP No.028-09)


5.1 FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O
PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de
que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o
extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:……………………………………………………

CÓDIGO DEL PROCESO: ………………………………………………………………

(Fecha)

Srta.
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía) declaro bajo juramento y en
pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y
exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL-SHDUG, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de
Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.
3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad,
la Entidad Contratante:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –
LOSNCP-;
b) Descalifique a mi representada como oferente; o,
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la
relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté
domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mí representada
inmediatamente
5.- Me comprometo a notificar a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG la transferencia,
cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo,
acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de
conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada


Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra

NOMBRES COMPLETOS NÚMERO DE CÉDULA DE PORCENTAJE DE DOMICILIO
DEL SOCIO(S), IDENTIDAD, RUC O PARTICIPACIÓN EN LA FISCAL
ACCIONISTA(S), IDENFICACIÓN SIMILAR ESTRUCTURA DE
PARTÍCIPE(S) EMITIDA POR PAÍS PROPIEDAD DE LA
MAYORITARIO(S) EXTRANJERO, DE SER EL PERSONA JURIDICA
CASO

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual
forma y utilizando el mismo formato, se deberá identificar los nombres completos del socio (s),
accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s).

Atentamente,
FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL

5.2 DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES
NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................
CÓDIGO DEL PROCESO: ….......……………………….............................

(Fecha)

Srta.
Presente

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la compañía declaro bajo juramento y en
pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi
representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde
(FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la
mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y
autorizo a LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-SHDUG, al Instituto Nacional de
Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las
investigaciones pertinentes para comprobar tal información.


2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a
la verdad, la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal
comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

Atentamente,
……………………………………
FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL

Formulario No. 6

NOMBRE DEL OFERENTE:

SHDUG-SIE-0231-2012

DECLARACIÓN DE AGREGADO NACIONAL

Srta.
Presente

El que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de la compañía declaro
bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que:
1. Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y
exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2. Declaro que el (bien o servicio) ofertado tiene un agregado nacional del ( ) % respecto a su
costo de producción, el sustento del cálculo de dicho valor se encuentra en el Formulario No
6-A.


3. Garantizo la veracidad y exactitud de la presente información; y, autorizo a la Universidad de
Guayaquil-SHDUG, al INCOP, o a un Órgano de Control, a efectuar averiguaciones para
comprobar tal información.

4. Autorizo a que esta información se transparente a través del Portal
www.compraspublicas.gov.ec; y, doy mi consentimiento para que se realicen las verificaciones
o veedurías que sean pertinentes.

5. La falta de veracidad de la información presentada por el oferente será causa de
descalificación de terminación unilateral del contrato, si ésta se detectare en forma posterior.


Atentamente,

(FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------
(según el caso)


4506806

Más contenido relacionado

Similar a 4506806 (20)

4506806