22 10-10

Boletín Oficial Nº 19.339 Viernes 22 de Octubre de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
2
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A
D E C R E T O S
DECRETO Nº 1.562/2010
Santiago del Estero, 1 de Octubre de
2010.-
VISTO: el Expediente Nº 6.356 -
Código 33 - Año 2010; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se solicita
autorización para la contratación del
servicio mensual de Limpieza y
Desmalezamiento(incluyemaquinarias
e insumos), con destino al Hospital
Regional "Dr. Ramón Carrillo", por el
término dediez(10)meses, mediante el
Sistema de Compra Directa de
Excepción en el marco del Decreto Nº
89/09;
Que se justifica el pedido en la
necesidad de la eventual aparición de
casos de dengue, con servicios de salud
en óptimas condiciones, con capacidad
de diagnóstico y resolución;
Que a fs. 22 el Delegado Contable de
Contaduría General de la Provincia
emite parte de imputación
presupuestaria;
Que a fs. 29/31 obra Pliego de
Especificaciones Particulares y
Cláusulas Particulares, que regirán el
presente acto licitatorio;
Que a fs. 33 Asesoría Jurídica del
Departamento Contrataciones, luego
del análisis las constancias obrantes en
la gestión, observa que se ha dado
cumplimiento con las instancias
formales exigidas por la legislación
vigente, razónporla cual considera que
no existe objeción legal que formular a
la emisión del Acto Administrativo;
Que a fs. 38/39 el H. Tribunal de
Cuentas de la Provincia, formula
observaciones al Pliego, aspecto
compartido por la Sala de Primera
Nominación, las que deberán ser
subsanadas para la continuidad del
trámite administrativo pertinente;
Que a fs. 49 Fiscalía de Estado,
dictamina que deberá subsanarse la
observación pertinente y recién podrá
seguirse con el trámite, restando
solamente que la autoridad competente
dicte el acto administrativo de rigor en
el marco del Decreto Nº 0.89/09 y
0.411/10;
QueelDepartamentodeContrataciones
del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, ha dado cumplimiento a las
observaciones formuladas por el H.
Tribunal de Cuentas al Pliego de
Especificaciones Particulares y
Cláusulas Particulares;
Que en cumplimiento de la Resolución
Nº 1.268/07 toma intervención el Sr.
Jefe de Gabinete remitiendo las
actuaciones para su continuidad;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Autorícese al Departamento
Contrataciones del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social, a llamar a Compra
DirectadeExcepciónparaproceder ala
contratación del Servicio mensual de
Limpieza y Desmalezamiento (incluye
maquinarias e insumos), con destino al
Hospital Regional "Dr. Ramón
Carrillo",conunPresupuestoOficialde
Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($
350.000,00), por el término de diez
(10) meses.
Art. 2º - apruébense los Pliegos de
Especificaciones Particulares y de
Cláusulas Particulares, obrantes de fs.
50/53, que regirán la presente compra.
Art. 3º - Desígnesecomo integrantes de
la Comisión de Preadjudicación: al
CPN Norberto Zanni (Director
As is t ent e) ; C PN Simonet i
(Habilitación); Sra. Blanca Gonzáles y
Sr. Miguel Carabajal y como
integrantes de la Comisión de
Recepción: al Sr. Legal (Servicio de
Hemodinámica), Walter Santillán y
Eduardo Gutiérrez.
Art. 4º - El gasto que demande el
cumplimiento de la presente medida se
atenderá con fondos provenientes de
Jurisdicción 15 - Programa 11 -
Subprograma 00 - Proyecto 00 - A/O
12 - Partida 331 - Mantenimiento,
Reparación y Limpieza.
Art. 5º - Regístrese, comuníquese a
quienes corresponda. Dése al
BOLETIN OFICIAL y pase al
Departamento Contrataciones de este
Ministerio, a sus efectos.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dr. Luis César Martínez
2010.-
Código 33 - Año 2010, por el que se
gestiona la contratación de seguridad
privada, para el Hospital Regional "Dr.
Ramón Carrillo", por el periodo de
1/9/10 al 31/8/11, dependiente del
MinisteriodeSaludyDesarrolloSocial,
por el monto total preventivamente
presupuestado de $ 1.980.000,00; y
CONSIDERANDO:
Quedicha adquisición se llevará a cabo
a través del Procedimiento de
Contratación Directa de Excepción en
virtud de las causas de necesidad y
urgencia explicitadas por el Dr.
Gerardo Montenegro, Director del
Hospital Regional "Dr. Ramón
Carrillo",dependientedelMinisteriode
Salud y Desarrollo Social, a fs. 3 de la
presente gestión;
Que a fs. 40 obra Formulario Nº 1,
suscriptosporautoridadescompetentes;
Que a fs. 22 obra Parte de Imputación
Presupuestaria emitida por la Delegada
Contable de Contaduría General de la
Provincia, por el periodo de Julio a
Diciembre de 2010;
Que de fs. 44 a 46 obra Pliego de
Especificaciones Particulares, que
regirán el presente acto;
Que a fs. 48 la Asesoría Jurídica del
Departamento Contrataciones del
luegodeanalizadoeltrámiteestimaque
no existe objeción que formular a la
emisión del respectivo Acto
Administrativo que autorice a llevarse
a cabo la contratación que aquí se
gestiona mediante el sistema de
Contratación Directa de Excepción;
Que a fs. 61 y 62 toma intervención la
Sala de Primera Nominación del
Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia;
Que a fs. 65 interviene la Policía de la
Provincia, manifestando la
imposibilidad de mantener una
cobertura total y constante en razón de
la cantidad de hombres diarios que se
necesitan (90),parauneficientecontrol
en el Nosocomio;
Que a fs. 81 y 82 Fiscalía de Estado en
Dictamen Nº 1.676, considera que no
existe objeción legal que formular a la
emisión del respectivo Acto
Administrativo que autorice la
Contratación Directa por Excepción,
encuadrándose en las previsiones
establecidas en el Artículo 26, inciso c)
de la Ley 3.742 y Ley 6.655;
Que a fs. 86 el Sr. Jefe de Gabinete de
la Provincia, manifiesta que de acuerdo

3
a lo dispuesto por la Resolución Nº
1.268/07, presta conformidad para la
continuidad del trámite;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Autorícese al Departamento
Contrataciones delMinisterio de Salud
y Desarrollo Social, a llamar a
Contratación Directa de Excepción por
la suma de Pesos Un Millón
Novecientos Ochenta Mil ($
1.980.000,00), con el objeto de
proceder a la contratación de seguridad
privada, para el Hospital Regional "Dr.
Ramón Carrillo", por el periodo de
1/9/10 al 31/8/11, dependiente del
MinisteriodeSaludyDesarrolloSocial.
Art. 2º - Apruébese el Pliego de
Especificaciones Particulares, que
regirán el presenteActo Licitatorio que
obran agregados de fs. 44 a 46.
Art. 3º - Desígnese integrantes de la
Comisión de Preadjudicación: Andrés
Simonetti, Gerardo Montenegro,
NorbertoZanni,VilmaCorvalánydela
Comisión de Recepción: Miguel
Carabajal, Eduardo Gutiérrez y Luz
Luna.
cumplimiento del presente Decreto se
atenderá con fondos provenientes de la
Subprograma 02 - Proyecto 00 - A/O
01 - Partida 399 - Otros Servicios, por
el periodo del 1 de Julio al 31 de
Diciembre de 2010.
Art. 5º - Regístrese, comuníquese, dése
al BOLETIN OFICIAL y pase al
Departamento Contrataciones del
a sus efectos.
Dr. Gerardo Zamora
Dr. Luis César Martínez
2010.-
Código 29 - Año 2010 del registro de
la Dirección General de la Energía; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se eleva la
Documentación Técnica para el
llamado a Licitación Pública para la
ejecución de la Obra: "LINEA EN 33
KV AÑATUYA - LOS JURIES y
S.E.T.N.E. 2x5 MVA LOS JURIES",
con un Presupuesto Oficial de $
25.434.357,35 (Pesos Veinticinco
Millones Cuatrocientos Treinta y
Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y
Siete con Treinta y Cinco Centavos) y
un plazo de ejecución de 420
(cuatrocientos veinte) días;
Que la obra tiene por objeto la
interconexión eléctrica entre las
localidades de Añatuya y Los Juríes
(Departamento General Taboada),
Provincia de Santiago del Estero,
distantesaproximadamente88kmsuna
de otra y comunicadas a través de la
Ruta Provincial Nº 7, la que proveerá
de energía eléctrica a las poblaciones
intermedias de Los Linares, El
Malacara, Tres Pozos y como segunda
alimentación para Los Juríes
(actualmente abastecido en 13,2 KV
desde la SETNE Bandera);
Que la afectación preventiva se
imputará en la Jurisdicción 17 -
Programa 23 - Proyecto 01 - A/O 76 -
Partida 421 - Trabajos Públicos - $
13.000.000,00 - Trabajos Públicos;
Que atento a lo establecido mediante
Resolución Nº 1.268/07, toma
intervención Jefatura de Gabinete a fs.
193;
Que el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, mediante Dictamen Nº 342
de fecha 15/9/2010, en concordancia
consuComisióndeEstudio,realizauna
serie de observaciones las que una vez
subsanadas, considera pertinente la
prosecución del trámite;
Que la Dirección General de la Energía
a fojas subsiguientes da cumplimiento
a las observaciones formuladas;
Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
Nº 1.657 de fecha 28/9/2010, estima
que la gestión se encuentra ajustada al
bloque legal provincial en la materia,
por lo que puede aprobarse el pliego
licitatorio yautorizarsela iniciación del
proceso de licitación pública a los fines
de seleccionar el contratante y la oferta
más conveniente;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase la Documentación
Técnica y el Pliego de Bases y
Condiciones para la ejecución de la
Obra: "LINEA EN 33 KV AÑATUYA
- LOS JURIES yS.E.T.N.E. 2x5 MVA
LOS JURIES", y autorízase a la
Dirección General de Energía el
llamado a Licitación Pública y Escrita
con un Presupuesto Oficial de $
25.434.357,35 (Pesos Veinticinco
Millones Cuatrocientos Treinta y
Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y
Siete con Treinta y Cinco Centavos), y
un plazo de ejecución de 420
(cuatrocientos veinte) días corridos.
Art. 2º - El gasto que demande su
cumplimiento se imputará en la
Proyecto 01 - A/O 76 - Partida 421 -
Trabajos Públicos - $ 13.000.000,00 -
Trabajos Públicos y el saldo restantese
imputará enelAño2011 portratarsede
un proyecto plurianual.
Art. 3º - El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Ministro de
Economía, atento a lo establecido en el
artículo precedente.
Art. 4º - Comuníquese, publíquese y
archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Arq. Argentino José Cambrini
CPN Atilio Chara
2010.-
VISTO: el Expediente Nº 984 - 27 -
2010, mediante la cual se tramita la
Aprobación de la Documentación
Técnica de la Obra: "ADECUACION
D E A U L A E X I S T E N T E ,
CONSTRUCCION DE SALA DE
INFORMATICA, AULA COMUN,
GALERIA y OTROS TRABAJOS EN
ESCUELA Nº 831" de la Localidad de
Garza, Departamento Sarmiento, del
Programa P.I.I.E.; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/04 obran notas de
elevación de la Documentación
Técnica, de la Responsable Area
Técnica UCP y del Responsable Area
deInfraestructuradelProgramaP.I.I.E.;
Que se adjunta Nota DI Nº 3428, de
fecha 6 de Abril de 2010, en la cual
otorga el Apto Técnico a la
Documentación Técnica de la obra de
referencia y realiza observaciones;
Que a fs. 6/185 obra Resolución Nº
515 del Ministerio de Educación,
Documentación Técnica Pliego,
Análisis de Precios, Presupuestos,
Planos;
Que se adjunta Formulario 01 de $
587.149,35(PesosQuinientosOchenta
y Siete Mil ciento Cuarenta y Nueve
con Treinta y Cinco Centavos), a fs.
188;
Que la DI mediante Nota Nº 4.730 de
fecha 4 deMayode2010 informa sobre
la subsanación a las observaciones
efectuadas, a fs. 189;
Que a fs. 191 se adjunta Parte de
Imputación Presupuestaria de $

4
587.149,35 de fecha 10 de Mayo de
2010;
QuelaDocumentacióncomplementaria
al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, obran fs. 192/217;
Que Asesoría Contable del Ministerio
eleva informe a fs. 218 y Asesoría
Legal del Ministerio a fs. 220 dictamen
legal;
Que a fs. 227 obra intervención de
Jefatura de Gabinete, en cumplimiento
de la Resolución Nº 1.268/2007;
Que la Comisión de Estudio del
Tribunal de Cuentas a fs. 232, realiza
informe y observaciones, criterio
compartido mediante Dictamen Nº 289
de fecha 17 de Agosto de 2010 emitido
por la Sala de Segunda Nominación del
Tribunal de Cuentas, a fs. 233;
Que a fs. 241 obra Circular Sin
Consulta Nº 01, a efectos de subsanar
parte de las observaciones efectuadas
por el Tribunal de Cuentas;
Que el Responsable Técnico Area de
Infraestructura del PIIE, eleva informe,
a fs. 247 y adjunta Pliego corregidos, a
fs. 248/253;
Que a fs. 256/258 obra Resolución Nº
423 de fecha 21 de Julio de 2010,
emitido por la SSCA por la cual se
Transfiere los Fondos para la obra;
Que la Comisión de Estudio del
Tribunal de Cuentas a fs. 265 eleva
informe favorable, y mediante
Dictamen Nº 347/2010 de la Sala de
Segunda Nominación del Tribunal de
Cuentas, comparte lo manifestado
precedentemente, a fs. 266;
Que mediante Dictamen Nº 1.647
Fiscalía de Estado con fecha 27 de
Septiembre de 2010, dictamina:
habiéndose dado cumplimiento con la
observación realizada por el Tribunal
de Cuentas de laProvincia, puede darse
continuidad al presente trámite a los
fines de la aprobación de la
Documentación Técnica;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase el Pliego de
Condiciones Generales y Particulares
de la Licitación Pública y Escrita Nº
0 1 / 2 0 1 0 , p a r a l a O b r a :
"ADECUACIO N DE AULA
EXISTENTE, CONSTRUCCION DE
SALA DE INFORMATICA, AULA
COMUN, GALERIA y OTROS
TRABAJOS EN ESCUELA Nº 831",
de la Localidad de Garza,
Departamento Sarmiento - Programa
P.I.I.E., con un Presupuesto Oficial de
$ 587.149,35 (Pesos Quinientos
Ochenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y
Nueve con Treinta y Cinco Centavos),
yautorízasealMinisterio de Educación
de la Provincia a realizar el llamado a
Licitación Pública y Escrita Nº
01/2010.
Art. 2º - Impútese la presente a la
Proyecto 03 - Obra 99 - Partida 421 -
"Trabajos Públicos" - Recursos
Afectados - Cuenta Pacto Federal
Educativo.
Art. 3º - Comuníquese, publíquese,
dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Dra. María Fernanda Gómez
Macedo
Santiago del Estero, 1 de Octubre del
2010.-
Código 43 - Año 2009 y el Decreto Nº
059 de fecha 5/2/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la
Documentación Técnica para la
"PROVISION DE 2 (DOS)
MOTONIVELADORAS CON
DESTINO AL PARQUE DE
MAQUINARIAS DEL C.P.V.", y se
autoriza al Consejo Provincial de
Vialidad al llamado a Licitación
Pública y Escrita Nº 10/2010, con un
Presupuesto Oficial de $ 1.259.126,00
(PesosUnMillónDoscientosCincuenta
y Nueve Mil Ciento Veintiséis);
Que el acto de apertura se realizó el 2
de Agosto de 2010, con la presencia de
la Escribana de Gobierno, Tribunal de
Cuentas de la Provincia, Contaduría de
la Provincia, Dirección General de
Rentas y del Organismo, con los
siguientes oferentes:
-Primer y Unico Oferente: Empresa
PAUNY S.A., la Comisión manifiesta
que en principio cumple con los
requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. Cumple con la Garantía
de Oferta y Sellado de Ley. Cotiza por
un monto total de $ 1.239.950,00, que
significa el 1,55% en menos con
respecto al Presupuesto Oficial;
Que la Comisión de Preadjudicación a
fs. 197/198, luego de analizados y
evaluados los aspectos legales,técnicos
y económicos - financieros de la
propuesta realizada, aconseja
preadjudicar la licitación dequesetrata
a la firma PAYNY S.A., por la suma de
$ 1.239.950,00, lo que significa el
1,55% en menos respecto al
Presupuesto Oficial;
Que ha tomado intervención
favorablemente el Tribunal de Cuentas
de la Provincia mediante Dictamen Nº
338 de fecha 10/9/2010;
Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
Nº 1.650 de fecha 27/9/2010, expresa
que puede dictarse el acto
administrativo que en base a lo
dictaminado por la comisión de
preadjudicación, adjudique la
contratación pública del rubro a la
Empresa PAUNY S.A., por $
1.239.950,00;
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase la Licitación
Pública y Escrita Nº 10/2010 para la
"PROVISION DE 2 (DOS)
MOTONIVELADORAS CON
DESTINO AL PARQUE DE
MAQUINARIAS DEL C.P.V." y
adjudícasela misma ala firma PAUNY
S.A., por un monto total de $
1.239.950,00 (Pesos Un Millón
Doscientos Treinta y Nueve Mil
Novecientos Cincuenta), y un plazo de
entrega de 60 (sesenta) días corridos.
cumplimiento del presente Decreto se
imputará en la siguiente Cuenta:
Programa 11 - Desarrollo de la
Infraestructura Vial - Subprograma 00
- Proyecto 00 - A/O 01 - Partida 431 -
Bienes de Capital: Maquinaria y
Equipo de Producción.
Art. 3º - Comuníquese, publíquese,
dése al BOLETIN OFICIAL y
archívese.
Dr. Gerardo Zamora
2010.-
Código29 - Año 2010 del registro dela
Dirección General de la Energía; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita la
aprobación de la Documentación
Técnica para la contratación de la
Obra: "AMPLIACION DE RED DE
MEDIA Y BAJA TENSION A
BARRIO EL CHACRAL -
DEPARTAMENTO PELLEGRINI",
Provincia de Santiago del Estero, con
unPresupuestoOficialde$389.101,67

5
(Pesos Trescientos Ochenta y Nueve
Mil Ciento Uno con Sesenta y Siete
Centavos) con un plazo de ejecución de
90 (noventa) días, mediante Sistema de
Contratación Directa, en el marco de la
Ley Nº 6.730 de Emergencia de
Sistema Eléctrico Provincial;
Que el Poder Ejecutivo Provincial en
virtud a lo establecido en el Artículo 3º
de la Ley Nº 6.730 que declara la
Emergencia en el Sistema Eléctrico
Provincial, se encuentra facultado a
Contratar en forma directa hasta un
60% de la obra y servicios necesarios
para salir de la crisis, en el que se
encuadra la presente gestión;
Que la presente contratación tiene por
objeto la provisión de energía eléctrica
a vecinos del Barrio El Chacral de la
localidad de Nueva Esperanza,
DepartamentoPellegrini,paralocualse
construirá una línea de media tensión
que se alimenta de una línea existente
justamente en la SETA Nº 1620 sobre
la calle Libertad y su traza es paralela a
esta calle vecinal que pasa por el barrio
y termina en una subestación de 40
KVA de potencia y red de baja tensión;
Que el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, mediante Dictamen Nº 326
defecha6/9/2010,enconcordanciacon
lo indicado por su Comisión de
Estudios, indica que previo a la
continuidad del trámite, deberá darse
incumbencia a la Dirección de
Presupuesto, la que corre a fs. 82;
Que Fiscalía de Estado, mediante
DictamenNº1.630defecha23/9/2010,
señalaque:"noencuentraobjeciones de
índolelegalalacontinuidaddeltrámite,
en razón de que la documentación
glosada está de acuerdo con los
parámetros establecidos en la
normativa vigente, puede dictarse el
acto administrativo pertinente, a los
fines de la Contratación Directa para la
obra: Ampliación de Red de Media
Tensión y Baja Tensión a Barrio El
Chacral, Departamento Pellegrini";
Por ello,
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase el Pliego de
Condiciones y la Documentación
Técnica correspondiente a la Obra:
"AMPLIACION DE RED DE MEDIA
Y BAJA TENSION A BARRIO EL
CHACRAL, DEPARTAMENTO
PELLEGRINI", Provincia de Santiago
del Estero, con Presupuesto Oficial de
$ 389.101,67 (Pesos Trescientos
Ochenta y Nueve Mil Ciento Uno con
SesentaySiete Centavos),conunplazo
de ejecución de 90 (noventa) días, y
autorízase a la Dirección General de la
Energía a realizar dicha obra, mediante
elSistemadeContrataciónDirectaenel
marco de la Ley Nº 6.730 de
Emergencia del Sistema Eléctrico
Provincial.
Art.2º-Elgastoemergente seimputará
en la Jurisdicción 17 - Programa 23 -
Proyecto 07 - A/O 55 - Partida 421 -
Recursos del Tesoro General de la
Provincia - Trabajos Públicos.
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
S E C C I O N J U D I C I A L
EDICTO SUCESION
Juez Civil de Cuarta Nominación
Autos: "JUAREZ CARLOS MIGUEL
S/SUCESION", cita y emplaza
herederos y acreedores del causante:
JUAREZ CARLOS MIGUEL por el
término Treinta Días, para que hagan
valer sus derechos bajo apercibimiento
de Ley.
Secretaría, 25/08/10.
Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Secretaria
Nº 210.169 - e. 20 oct - v. 22 oct - p.
45 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil y Comercial de 6º
Nominación, cita a herederos y
acreedores de "ROMANO CESAR
GREGORIO Y RAMIREZ LIDIA
ELOISA", para que dentro de los
treinta días corridos, desde la última
publicación, hagan valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría, 06 de octubre 2010.-
Dra. MARY CRISTINA ZAIEK -
Secretaria
Nº 210.164 - e. 20 oct. - v. 22 oct. - p.
30 - $15,00.-
EDICTO SUCESION
Juzgado en lo Civil y Comercial de 4º
Nom. en autos: "YOCCA DELIBANO
S/SUCESIONAB-INTESTATO",cita
y emplaza quienes se consideren con
derecho sobre los bienes del causante,
para que en el término de TREINTA
DIAS posteriores a la última
publicación,comparezcanyhaganvaler
sus derechos, bajo apercibimiento de
ley.-
Secretaría, 15 de Octubre del 2010.-
Secretaria
Nº 210.163 - e. 20 oct. - v. 22 oct. - p.
45 - $15,00.-
EDICTO CITACION
En los a ut os ca r a t ula dos
"CHAZARRETA REINA MATILDE
C/ GRIGUELLI RAMON MIGUEL
TOMAS Y/U OTROS EXPTE. Nº
322.743" que se tramitan por el
Juzgado en lo civil de tercera
nominación se ha dispuesto citar a
MIGUELALFONSO GRIGUELLIya
quienes se consideren con derechos al
inmueble equivalente a 100 has.,
denominado "TULUN" ubicado en el
departamento Loreto de esta provincia,
cuyos linderos son: Norte: Fisco, Sud:
Eustaquia B. de Loza, Este: Campo
Alegre de Félix Acosta y Oeste: con el
fisco, para que en el término de quince
días comparezcan a tomar la
intervención que les corresponda en
este proceso, bajo apercibimiento de
designarcomorepresentantelegalalSr.
Defensor de Ausentes. Fdo. Dr.
Federico Argibay Berdaguer - Juez,
ante mí Dra. Delcia Mujica Paz -
Secretaria.-
Dra. DELCIA MUJICA PAZ -
Secretaria
Nº 210.162 - e. 20 oct. - v. 22 oct. - p.
120 - $ 37,50.-
EDICTO PRESCRIPCION
Juzgado Civil y Comercial de La
Banda, en autos: Expte. Nº 62.339
"BRATANICH SEB AS T IAN
GABRIEL Y OTROS C/MARCOS
ANTONIO Y/O HEREDEROS S/
PRESCRIPCION ADQUISITIVA",
cita y emplaza a demandados y/o
herederos y/oquienes seconsiderencon
derechos en esta causa, por lo que se
transcribe el decreto que lo ordena. "La
Banda, 4 de Octubre de 2010. Por
presentado, por parte en el carácter
invocado, con el domicilio real
denunciado y el procesal constituido.
Por deducida formal demanda de
PRESCRIPCION ADQUISITIVA, en
contra de Marcos Antonio y/o quien se
considere con derecho, respecto del
inmueble ubicado en el Departamento

6
Banda,DistritoPalmares,Lugar:Sacha
Pozo, denominado FRACCION
PARTE DE SACHA POZO, inscripto
enelRegistro delaPropiedadInmueble
bajo Escritura Nº 166 Fº 115, Año
1935, con una Superficie de 20 Has.
Lindando al Norte: Suc. Carlos Abate,
Sur: Suc Elías Juárez, Este: Suc.
Antonio Marcos y al Oeste: Suc.
Dominga Roldán, la que se admite por
cuanto derecho procediere y se
tramitará por vía del proceso
ORDINARIO. Agréguese la
documental acompañada y córrase
traslado de la demanda para que en el
término de QUINCE DIAS, los
demandados comparezcan, contesten
bajo apercibimiento de lo dispuesto en
el Art. 59 del CPCC, constituyan
domicilio procesal dentro del radio del
Juzgado. No teniendo datos suficientes
para dar con el domicilio del
demandado. Cítese por EDICTOS que
se publicarán por DOS DIAS en el
Boletín Oficial y Diario de mayor
circulación, bajo apercibimiento de
designaralaSra. Defensora para que lo
represente en la presente causa.
Notifíquese personalmente o por
cédula. Fdo.: Dra. Lila Perracini de
Gaona.
Octubre de 2010.
MARIA SILVIA GRAND - Pro
Secretaria.
Nº 210.191 - e. 21 oct. - v. 22 oct. - p.
220 - $ 52,50.-
EDICTO SUCESION
Juez Civil y Comercial de La Banda,
cita y emplaza treinta días, herederos y
acreedores de SAYAGO CISTO JOSE
Y ACOSTA FELISA JESUS
S/SUCESION (Expte. Nº 60.892/09 -
Juicio Sucesorio), para que en el
término de Treinta Días comparezcan a
hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de Ley, los que se
publicarán mediante edictos por Tres
Veces en el Boletín Oficial y Diario de
mayor circulación.- Fdo.: Dr. Víctor
Manuel Rotondo, Juez. Ante mí: Dra.
Lila Perracini de Gaona, Secretaria.
MARIA SILVIA GRAND -
Pro-Secretaria
Nº 210.183 - e. 21 oct - v. 25 oct - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la Ciudad de Santiago
del Estero, Dr. Argibay Berdaguer
Federico. J., en los autos caratulados:
"FLORES JUSTO ANTONIO Y
BUTTAZZONI MARTA ROSA
S/SUCESION" EXPTE. Nº 369.018, y
estando acreditado el fallecimiento del
causante, con el Acta de Defunción
acompañada, declárese abierto el
JUICIO SUCESORIO de CARLOS
DANIEL ANTONIO FLORES. Cítese
y emplácese por Edictos que se
publicarán Tres Veces en el Boletín
Oficial y Diario de mayor circulación
de la provincia a todos los que se
consideren con derecho a sus bienes
para que comparezcan a hacerlos valer
dentro del término deTreinta (30) Días
posteriores a la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Secretaria
Autorizante. Dra. Mujica Paz Delcia R.
Secretaria
Nº 210.190 - e. 21 oct - v. 25 oct - p.
75 - $ 22,50.-
EDICTO SUCESION
Juzgado Civil yComercial de Añatuya,
a cargo de la Dra. Roxana del Valle
Vera, Juez en autos: "GONZALES
EUFEMIOYTEVEZANASTASIAS/
SUCESIONAB-INTESTATO"Expte.
Nº 24.839/09; cita yemplaza a quienes
se consideren con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes:
GONZALES EUFEMIO Y TEVEZ
ANAST ASIA Y/O T EVEZ
ANASTACIA para dentro del término
de treinta días comparezcan a hacerse
valer en forma, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Roxana del Valle Vera -
Juez; ante mí: Dra. Blanca Margarita
Jiménez - Secretaria.-
Secretaría, 18 de Agosto de 2010.-
Dra. BLANCA JIMENEZ - Secretaria
Nº 210.180 - e. 21 oct. - v. 25 oct. - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Autos:ExpedienteNº432.649,"LUNA
LIA E L E NA Y CHAVEZ
EDMUNDO" Juzgado en lo Civil y
Comercial de la Quinta Nominación,
cita a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes para que comparezcan a
hacerlos valer en forma dentro del
término de TREINTA DIAS. Santiago
del Estero, 28 de Septiembre del 2010.
Fdo. Dra. Alicia E. Brim - Secretaria
del Juzgado en lo Civil y Comercial de
Quinta Nominación.-
SantiagodelEstero,docedeoctubredel
2010.-
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria
Nº 210.176 - e. 21 oct. - v. 25 oct. - p.
50 - $ 15,00.-
SECCION JUSTICIA DE PAZ LETRADA
JUSTICIA DE PAZ LETRADA
EDICTO PRESCRIPCION
Juez de Paz Letrado de 2º Nominación,
en autos: "ACUÑA RAMON
CLEMENTE C/ CRUZ DE ACUÑA
CIPRIANA S/ PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO". Cita
y emplaza a CIPRIANA CRUZ DE
ACUÑA y/o quienes se consideren con
derecho a prescribir el siguiente
inmueble UN LOTE DE TERRENO
ubicado enel Departamento Morenode
esta Provincia de Santiago del Estero,
inscripto en la Dirección General de
Catastro con el Padrón Inmobiliario
16-1-0005, con una superficie de
18.500,00 m2 ubicado sobre Avda.
Roca s/nº entre calle Brown y calles
públicas (fracción A y fracción B
Quinta) Ciudad de Quimilí Dpto.
Moreno. LINDANDO al Noroeste con
calle Alte. Brown; al Noreste linda con
Avda. Roca; al Sudeste con calle
pública; Sudoeste con calle Islas
Malvinas. Inscripto en el Registro de la
PropiedadInmueblebajo el Nº 51 Fº67
Vta. año 1925 Secc. Dpto. Moreno,
para que dentro del término de
QUINCE DIAS comparezcan a tomar
intervención que les corresponde en
este proceso, bajo apercibimiento de
designarcomorepresentantelegalalSr.
Defensor de Ausentes. Fdo. Dr.
Rómulo Ricardo Rava - Juez, ante mí
Dra. Torres B. de Santucho María -
Secretaria.-
VIVIANADEL C. GUZMAN - Jefe de
Departamento A/C Secretaría
Nº 210.175 - e. 21 oct. - v. 22 oct. - p.
150 - $ 30,00.-
EDICTO SUCESION
Juzgado de Paz Letrado de III
Nominación, en autos: "RODRIGUEZ
REINA RAMONA S/ SUCESION
AB-INTESTATO".Cíteseyemplácese
a herederos y acreedores de los

7
causantes REINA RAMONA
RODRIGUEZY ANTONIO ROMAN
SORIA, para que dentro del término de
treinta días comparezcan a hacer valer
sus derechos en el presente juicio. Fdo.
Dr. Rómulo Alejandro Scarano - Juez
Subrogante, ante mí Dra. Adela
Celestina Jorge - Secretaria.-
Oficina 14/10/2010.-
Dra.ADELAC.JORGEDE CANTOS
- Secretaria
Nº 210.174 - e. 21 oct. - v. 25 oct. - p.
50 - $ 15,00.-
S E C C I O N A V I S O S V A R I O S
AGUAS DE SANTIAGO S.A.
Designación de Directores y
Miembros de la Comisión
Fiscalizadora
Se comunica que han sido designados
los miembros del Directorio y de
ComisiónFiscalizadoraSuplentesdela
clase "B"; como Director Suplente al
Sr. HECTOR RAUL ROMANO DNI
Nº 13.511.325.- y como Síndico
Suplente al Sr. JUAN CARLOS
TERZANO, de acuerdo al acta de
Asamblea General Ordinaria del
Sindicato de Trabajadores de Obras
Sanitarias defecha26/04/2010,pasada
ante la escribana Marta Butiler de
Lavaisse,adscriptaalRegistroNº15 de
esta ciudad.- Todos los miembros del
Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora fijan domicilio especial a
los efectos de lo establecido por la Ley
19.550 en calle Libertad 688 de esta
ciudad.-
2010.-
C.P.N. ALBERTO MAZZEO -
Gerente de Administración y Finanzas
CARMEN V. DE KARAM - Abogada
- Escribana
Nº 210.181 - e. 21 oct - v. 27 oct - p.
95 - $ 45,00.-
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO
MINISTERIO DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL
LICITACION PUBLICA Y
ESCRITA Nº 16/2010
AUTORIZADOPORDECRETONº
1.627/2010
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION
D E P A R T A M E N T O
CONTRATACIONES
OBJETO:AdquisicióndeColchonesy
Frazadas, con destino a Flías de
Escasos Recursos y en Estado de
Emergencia Habitacional.
EXPEDIENTE Nº: 1162/54/2010.
PRESUPUESTO OFICIAL: $
1.054.375,00.- (un millón cincuenta y
cuatro mil trescientos setenta y cinco).
FECHA Y HORA DE APERTURA:
29 deOctubre del 2010,a las 12,00 hs.,
o siguiente día hábil si fuera decretado
feriado.-
L U G A R : D e p a r t a m e n t o
Contrataciones - Dirección General de
Administracióndel MinisteriodeSalud
y Desarrollo Social; sito en Avda.
Belgrano (s) Nº 2050, ciudad de
Santiago del Estero.-
PLIEGO DE CONDICIONES:
Podrán consultarse en la citada
repartición, donde se encuentran a
disposición de los interesados.-
VALOR DEL PLIEGO: $ 800,00
(0chocientos Pesos).
C.P.N. LUIS R. ACUÑA - A/C Dpto.
Contrataciones
e. 21 oct - v. 25 oct -
"ASOCIACION AMIGOS DEL
COLEGIO MADRE TIERRA"
Fernández - Santiago del Estero
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
La Asociación de Amigos del Colegio
"Madre Tierra" de la ciudad de
Fernández, convoca a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día
Miércoles 17 de Noviembre del 2010 a
las 14.30 hs., en el local escolar, a fin
de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º - Designación de 2 (dos) socios para
firmar el acta de Asamblea.
2º - Consideración de la Memoria,
inventario, Balance General e Informe
del Organo de Fiscalización del
Ejercicio Anual 2009.
3º - Art. 33 del Estatuto Social: " Las
asambleas se celebrarán válidamente,
sea cual fuere el número de socios
concurrentes, una hora después de la
señalada por la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad más uno
de los socios con derecho a voto".
MIGUEL A. RUFINI - Presidente
MARTA I. RODRIGUEZ - Secretaria
MERCEDES G. de ELIAS - Tesorera
Nº 210.182 - e. 21 oct - v. 22 oct - p.
100 - $ 22,50.-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO
FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y TECNOLOGIAS
CONCURSO PUBLICO
"La Facultad de Ciencias Exactas y
tecnologías de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero, convoca a
Concurso Público de carácter Interino
Transitorio de:
-1 (uno) cargo deAyudante de Primera
Diplomado,DedicaciónSemiexclusiva,
para la asignatura PROGRAMACION
II con afectación BASE DE DATOS,
dependiente del Departamento
Académico de Informática
-1 (uno) cargo de Ayudante de Primera
Diplomado,DedicaciónSemiexclusiva,
para la asignatura SIMULACION con
afectación a INTELIGENCIA
ARTIFICIAL dependiente del
Departamento Académico de
Informática.
- Las inscripciones se recibirán en la
Secretaría Académica de la Facultad,
sita en Av. Belgrano (s) Nº 1912, del
03 al 11 de noviembre de 2010, en el
horario de 8:00 a 12:00 hs.-
2010.-
Ing. RICARDO DERMIDIO
CORDERO - Secretario Académico
Nº 210.185 - e. 21 oct - v. 22 oct - p.
100 - $ 22,50.-
S E C C I O N A V I S O S D E H O Y
"ACIDCO S.R.L."
Santiago del Estero
Cesión de Cuotas Sociales
En la Ciudad de Santiago del Estero, a
los 13 días del mes de Septiembre del
año dos mil diez, reunidos los señores
GALLO JORGE JUAN, nacido el 12
de Diciembre de 1975, casado, de
nacionalidad argentina, DNI Nº
24.840.996,condomicilioenCalle109
Manzana 4 Lote 14 del Barrio 1º
Ampliación Borges, de esta Ciudad, de
profesión comerciante, de estado civil
casado con Doña Viviana Elizabeth
Bernat, DNI Nº 22.049.149, presente
en este acto para dar conformidad y
prestar el asentimiento conyugal
exigido en los términos del Art. 1.227;
TROUVERENEJORGE,nacidoeldía
23 de Agosto del 1946, nacionalidad
argentina, casado, L.E. Nº 8.135.465,

8
profesióncomerciante,condomicilioen
calle Andes Nº 809 de esta Ciudad;
J O S E C A Y O G I S B E R T
CAMPANINI, nacido el día 14 de
Septiembre de 1973, casado,
nacionalidad argentina, DNI Nº
23.411.648, de profesión ingeniero en
Computación, con domicilio en calle
Garibaldi 243 de esta Ciudad, en
calidad de socios de la firma Acidco
S.R.L., con domicilio legal en calle
Andes Nº 809 de esta Ciudad,
convienen en celebrar el presente
contrato de Cesión de Cuotas sociales
que se ajustará a las siguientes
cláusulas: PRIMERO: El socio Gallo
Jorge Juan, cede y transfiere al señor
Trouvé René Jorge, la totalidad de sus
cuotas de capital de la sociedad, con
valor nominal unitario de $ 10,00
(pesos diez) cada una, conforme a lo
establecido en el Acta Complementaria
de fecha 14 de Marzo del año dos mil
ocho del contrato social registrado con
fecha 23/03/98 y acta complementaria
de fecha 27/03/98, con el Nº 44, folio
244/248 del Tomo Contrato Social
1998, con efecto retroactivo al
25/03/98: 668 (seiscientos sesenta y
ocho) cuotas de Capital por un total
nominal de $ 6.680 (pesos seis mil
seiscientos ochenta) que equivale al
33,34%del CapitalTotal.SEGUNDO:
El cesionario adquiere las cuotas
detalladas en la cláusula anterior y
como resultado de la presente cesión el
capital de la sociedad "ACIDCO
S.R.L.", se conforma de la siguiente
manera: El socio Truové, René Jorge $
13.340 (pesos trece mil trescientos
cuarenta), equivalente a 1.334 (un mil
trescientas treinta y cuatro) cuotas
sociales de $ 10,00 (pesos diez) cada
una que representan el 66,70% del
Capital Total; el socio Gisbert
Campanini José Cayo $ 6.660 (pesos
seis mil seiscientos sesenta).
Equivalente a 666 (seiscientos sesenta
y seis), cuotas sociales de $ 10,00
(pesos diez) cada una que representan
el 33,30% del Capital Total.
TERCERO: Se ha convenido entre las
partes adjudicar a cada cuota de capital
cedido un precio de$ 10 (pesos diez) en
virtud de la cual la presente cesión se
efectúa por la suma de $ 6.680 (pesos
seis mil seiscientos ochenta) que abona
el cesionario y recibe el cedente de
conformidad, sirviendo el presente de
formalcartadepagoyrecibosuficiente.
CUARTO: La presente cesión
comprende la totalidad de las cuotas de
capital de las que es titular el cedente a
la fecha, como así también el activo yel
pasivo de la sociedad, determinando
que el cedente queda liberado y
desligado a partir de la fecha de toda
responsabilidad derivada de las
obligaciones sociales, tanto con
respecto al cesionario como también
con relación a terceros. QUINTO: Los
gastos de publicación de edictos y los
necesarios para la inscripción de la
presente transferencia en el Registro
Público de Comercio serán a cargo
exclusivo del cesionario. SEXTO: La
administración y representación legal
estará a cargo del socio René Jorge
Trouvé, quien revestirá la condición de
Gerente, el uso de la firma social estará
a cargo del socio René Jorge Trouvé,
déjaseconvenidoquedecomúnacuerdo
entre los socios, podrá designarse
gerente a tercero ajeno a la sociedad.
2010.
ANA BELEN DALALE - Escribana
Adscripta.
Nº 210.201 - e. 22 oct. - v. 22 oct. - p.
530 - $ 127,50.-
"ACIDCO S.R.L."
Santiago del Estero
Modificación de Contrato Social
Los señores René Jorge TROUVE,
L.E. Nº 8.135.465 y José Cayo
GISBERT CAMPANINI, DNI Nº
23.411.648, concurren en sus
caracteres de socios de la razón social
"ACIDCO S.R.L.", CUIT Nº
30-68672333-6, con domicilio legal en
calle Andes Nº 809 de esta Ciudad,
DICEN: Que resuelven Ampliar el
Objeto Social, y por ello modificar la
CláusulaTerceradelContratoSocialde
fecha 23/03/98, pasado ante el
Escribano Titular del Registro Nº 9 de
esta Ciudad, Inscripto en el Registro
Público de Comercio de Santiago del
Estero, bajo el Nº 44 Fº 244/8, Tomo
ContratosSociales,quedandoredactada
de la siguiente manera: CLAUSULA
TERCERA: Objeto:Lasociedad tendrá
por objeto desarrollar las siguientes
actividades: a) Compra venta de
insumos y sistemas electrónicos; b)
Realizar porcuentapropiaodeterceros
o asociada a terceros, dentro yfuera del
país, toda actividad que directa e
indirectamente se encuentran
relacionadas con el rubro electrónico,
como así la importacióndelos mismos;
c) representaciones comerciales e
industriales en general; d) Presentación
de todo tipo de servicios relacionados
directa o indirectamente con la
construcción, reconstrucción,
restauración entodas sus partes detodo
tipo de obras de ingeniería y
arquitectura de carácter público o
privado como ser: obras civiles, tales
como habitaciones, comerciales,
industriales, infraestructurales, viales
de apertura, mejoras y pavimentación
de calles y rutas; construcción de
diques, embalses, canalización,
purificación y potabilización de aguas,
desagües y redes de desagües; obras de
electrificación, tendido de líneas
eléctricas y redes de alta tensión;
construcción de usinas y subusinas,
redes de retransmisión, instalación de
protección contra incendio o
inundaciones, construcción de
estructuras y/o infraestructuras de
hormigón o metálicas, para puentes,
pistas de aterrizaje y puertos.
Demoliciones y construcciones civiles,
gasoductos, oleoductos, diques, usinas,
edificios y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura; la
construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de
contratacionesdirectas odelicitaciones,
para la construcción de viviendas,
puentes, caminos y cualquier otro
trabajo de ramo de la ingeniería o
a r q uit ect ur a ; comp r a vent a ,
consignación,distribución,exportación,
importación, representación de toda
clase de bienes relacionados con la
industria de la construcción. Asimismo
corresponde al objeto social la
compraventa, permuta, explotación,
arrendamientosengeneraldeinmuebles
urbanos o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, explotación de
inmuebles propios y de terceros y de
mandatos, y siempre y cuando las
mismas no impliquen operaciones de

9
corretaje inmobiliario.
2010.
ANA BELEN DALALE - Escribana
Adscripta.
Nº 210.202 - e. 22 oct. - v. 22 oct. - p.
400 - $ 82,50.-
PLAN S.R.L.
Fernández - Dpto. Robles - Santiago
del Estero
Constitución de Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Socio: ROLANDO OSCAR
VILLAFAÑE,DocumentoNacionalde
Identidad Nº 11.308.351, nacido el 19
de Junio de 1.954, CUIL Nº
20-11308351-5, argentino, de
profesión Arquitecto, casado en
primeras nupcias, con domicilio en
Remedios de Escalada Nº 451, de la
Ciudad de Fernández, Departamento
Robles, Provincia de Santiago del
Estero, y ENZO ENRIQUE
VILLAFAÑE,DocumentoNacionalde
Identidad Nº 33.693.324, nacido el 22
de JUNIO de 1.988, CUIL Nº
2 0 - 3 3 6 9 3 3 2 4 -3 , a r gent ino,
Comerciante, de estado civil soltero,
con domicilio en calle Borges Nº 152,
de la Ciudad de Fernández,
Departamento Robles, Provincia de
Santiago del Estero, que resuelven
constituir una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
sujetas a las siguientes disposiciones.
Instrumento de Constitución: 19 de
Octubre de 2010.-
Denominación: La sociedad girará
bajo la denominación de "PLAN
S.R.L.".-
Domicilio legal: En calle Absalón
Rojas Nº 265, de la Ciudad de
Fernández, Departamento Robles,
Provincia de Santiago del Estero.-
Duración: La Sociedad se constituye
por el término de DIEZ (10) AÑOS, a
contar desde la fecha de inscripción del
presentecontratoenelRegistroPúblico
de Comercio.-
Objeto: La Sociedad tendrá por
OBJETOrealizar,porcuentapropia,de
terceros o asociada a terceros, las
siguientes; actividades: Constructora:
Mediante la ejecución de proyectos,
dirección, administración y realización
de obras de cualquier naturaleza sean
públicas o privadas; Servicios:
Mediante pericias, tasaciones y
valuaciones de inmuebles, que
requieran un profesional idóneo en la
materia, integrante de esta sociedad o
por contratación de terceros ajenos a la
misma; Inmobiliaria: Mediante la
compra, venta, permuta, explotación,
arrendamiento y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales;
Industriales: Mediante la elaboración,
fabricación y producción de materias
primas y productos en todas sus
variedades; Comerciales: Mediante la
compra, venta importación,
exportación, permuta, representación,
comisión y consignación de toda clase
de materias primas, productos
terminados,mercaderías, ganadoenpie
para su faenamiento o faenado,
implementos y útiles relacionados con
toda la actividad comercial, industrial o
agrícolaganadera;AgrícolaGanadera:
Mediante toda la actividad en pleno de
las tareas y operaciones derivadas de la
actividad agrícola ganadera. A tales
fines, la Sociedad, tiene plena
capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y
ejercer actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato,
pudiendo la misma a realizar toda
actividad lícita y dentro de las leyes
vigentes y que no implicará corretaje
inmobiliario.-
El Capital Social: Lo constituye la
suma de PESOSCINCUENTA MIL ($
5 0 .0 00); represent a do p or
QUINIENTAS (500) Cuotas de Pesos
CIEN ($ 100), cada una; que son
suscriptas en su totalidad por los
socios, de las cuales suscriben
CUATROCIENTAS CINCUENTA
(450) Cuotas el Señor socio
ROLANDO OSCAR VILLAFAÑE y
CINCUENTA (50) Cuotas el Señor
SocioENZOENRIQUEVILLAFAÑE.
Los socios integran el veinticinco por
ciento (25%) del capital social en
dinero en efectivo y el saldo o sea el
setenta y cinco por ciento (75%) en el
plazo de dos (2) años a partir de fecha
deinscripción en elRegistro Público de
Comercio.-
Dirección y Administración: La
Sociedad será administrada por el
Señor Socio ROLANDO OSCAR
VILLAFAÑE, en su carácter de
Gerente, quien podrá hacer uso de la
firma social con amplias facultades, de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 157
de la Ley 19.550.-
El Cierre del Ejercicio Social: El 30
de Septiembre de cada año, se practica
un balance general e inventario el que
será sometido a la consideración de los
socios dentro de los noventa (90) días
de dicha fecha para su aprobación.-
C.P. MARIA JORGE DE MENDEZ -
Apoderado
Nº 210.205 - e. 22 oct. - v. 22 oct. - p.
500 - $ 112,50.-
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil yComercial de Tercera
Nominación, Dr. Argibay Berdaguer,
Federico José Secretaría a cargo de la
Dra. Mujica, Delcia; en los autos
caratulados: "PEREZ EUSEBIO Y
CABRERAAMANCIAS/SUCESION
AB-INTESTATO" cita y emplaza a
herederos ytodos los que se consideren
con derecho sobre los bienes de los
causantes a fin de que comparezcan a
hacer valer en el término de Treinta
Días bajo apercibimiento. Fdo: Dra.
Suárez María Andrea.-Ante mí: Dra.
Llebara Stella Maris.
Secretaría, 20 de Octubre de 2010.-
Secretaria
Nº 210.197 - e. 22 oct - v. 26 oct - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil y Comercial de 2º
Nominación, en autos caratulados
"BUSTAMANTE ESTERJIDIO
REYNALDO Y BASUALDO
C A ND EL ARIA M AR IA S /
SUCESION AB-INTESTATO"
(Expte. Nº 428.183). Cítese y
emplácese a herederos y a quienes se
considerenconderechosobrelosbienes
dejadosporlacausante,paraquedentro
del término de TREINTA DIAS,
comparezcan a hacerlos valer en legal
forma, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Por: Dra. LLEBARA STELLA
MARIS. Secretaria.
Dra. SUSANA PIGA DE LEDESMA -
Prosecretaria.
Nº 210.195 - e. 22 oct. - v. 26 oct. - p.

10
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta
Nominación Dr. Curet Fernando
Aníbal, Secretaria Dra. Ausar Marta
Daniela, en autos: EXPTE. Nº 394.887
FERNANDEZERMINDOTELMOS/
SUCESION AB-INTESTATO", cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho sobre los bienes dejados por el
causante, para que en el término de
TREINTA DIAS comparezcan a
hacerlo valer en legal forma, bajo
apercibimiento de ley.-
2010.-
Secretaria
Nº 210.194 - e. 22 oct. - v. 26 oct. - p.
70 - $ 22,50.-
EDICTO SUCESION
Juez en lo Civil Segunda Nominación,
en autos: "ORELLANA RICARDO
ANTONIO - PAZ LUCIA TERESAS/
SUCESION - EXPTE Nº 431.940",
cita y emplaza a herederos yacreedores
de los causantes para que en el término
de TREINTA (30) DIAS comparezcan
a hacer valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley.
Dra. SUSANA PIGA DE LEDESMA
- Prosecretaria.
Nº 210.192 - e. 22 oct. - v. 26 oct. - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO PRESCRIPCION
Sr. Juez Civil y Comercial de 5º
Nominación de la ciudad de Santiago
del Estero, autos: "Expte. Nº 327596:
BARRERA GLADYS BEATRIZ
c/BARRERA JOSE VICTORIANO
Y/U OTROS S/ PRESCRIPCION
ADQUISITIVAVEINTEAÑAL"seha
dictado la siguiente resolución:
"Santiago del Estero, 10 de Septiembre
del 2010: AUTOS Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:..RESUELVO:1º)
Admitir la presente demanda y en su
mérito declarar que GLADYS
BEATRIZBARRERA, ha adquirido el
dominio un inmueble ubicado en calle
Formosa Nº 172 esquina Misiones del
Barrio Centenario de esta ciudad,
inscripto en M.F.R. Nº 7N-4044 y
M.F.R. Nº 7N-4045, con una
superficie según plano de
levantamiento territorial de 804,61 m2
padrón Nº 1-1001-975, cuyas medidas
y linderos son: al Norte linda con calle
Formosa y mide en su línea A-B 13,90
m, al Sur linda con lote 1B de Jovina
del Valle Ríos y mide en su línea D-C
13,90 m, al Este linda con lote 5 de
Oscar Clemente Selske y mide en su
línea D-A 58,00 m, y al Oeste linda en
parte con lote 3 de Francisco Figueroa
y en parte con calle Misiones y mide en
su línea C-B 58,00 m, detallado de la
siguiente manera: Desde el esquinero
Noroeste ubicado junto a calle
Formosa, llamado vértice A, con
rumbo Este y un ángulo interno de 93º,
36' se mide 13,90 m, arribando al
vértice B materializado en el terreno
por un esquinero deparedpremoldeada
y portón de ingreso, desde allí y con
rumbo Sur, con un ángulo de 86º 24'se
mide una distancia de 58 m, llegando
así al vértice C continuando rumbo
Oeste y ángulo de 93º 36', continuando
sobre pared medianera se mide 13,90
m, arribando al vértice D, continuando
la medición con rumbo Norte y un
ángulo de 86º 24' se mide una pared de
mampostería una distancia de 58 m,
llegando al vértice origen A, quedando
formado un polígono A-B-C-D-A, con
una superficie de 804,61 m2, por la
posesión pública, pacífica, continua y
con ánimo de dueño durante el término
establecido por la Ley 2º) OFICIAR al
Registro Gral. de la Propiedad
Inmueble, una vez consentida y
ejecutoriada quefuerela presente,a sus
efectos.- 3º) DISTRIBUIR las Costas
procesales en el orden causado, al no
haberse deducido oposición a la
presente acción.- 4º) Diferir la
regulación de honorarios de los
profesionales intervinientes hasta tanto
se determine el monto litigioso.-
Notifíquese, agréguese copia de la
presente cuyo original se reservará por
Secretaría.- Fdo: Dr. Pedro José
Basbús, Juez. Ante mí: Dra. Alicia E.
Brim, Secretaria. Es copia fiel del
original, doy fe.- Fdo: Dr. Pedro J.
Basbús. Juez Ante mí: Dra. Alicia
Brim, Secretaria.
2010.-
Dra. ALICIA E. BRIM - Secretaria
Nº 210.203 - e. 22 oct - v. 25 oct - p.
360 - $ 75,00.-
EDICTO PRESCRIPCION
Juez de Paz Letrado de Segunda
Nominación: Autos: "AYALA HUGO
Y OTRO C/ SUCESORES DE
M O I S E S G A L V A N S /
PRESCRIPCION ADQUISITIVA -
EXP. 386.380/2009". Cítese a los
sucesores de: Moisés Galván: Cesar
Hugo Rafael - Enriqueta Nicéfora -
Yusia S.A. Rosznerki de Galván -
Noemí Selva del Valle - Victor Hugo -
Ricardo Edmundo - Héctor Omar -
Sonia Magali Galván -Nelly Stella
Migueles de Galván - Antonio Ramiro
Galván(h) -JustaM.MargaritaMolina
de Galván - Ramona Isabel Galván -
Julio Ernesto Galván - Susana Beatriz
Galván y/ quienes se consideren con
derecho sobre el INMUEBLE - Sito en
el Dpto. Pellegrini - La Reacción, parte
integrante del Inmueble El Remate,
Cuadros Chañar Aguada y Cevil
Huascho. Sup. 422 hect., 75 As., 84
Cas. Linderos: NORTE: Bautista
Barbosa - SUD: Froilán Vargas -
ESTE: Leandro Arroyo - OESTE:
Felipe Rojas. A fin de comparezcan en
el término de 15 días a tomar la
intervención que correspondiere, bajo
apercibimiento de designar al Defensor
de Ausentes.
Santiago del Estero, Octubre 07 de
2010 - Fdo. Dra: Torres B. deSantucho
Maria I - Secretaria - Rómulo A. Rava
- Juez.-
VIVIANA DEL C. GUZMAN- Jefe de
Departamento A/C Secretaría.
Nº 210.193 - e. 22 oct. - v. 26 oct. - p.
140 - $ 45,00.-
EDICTO SUCESION
JuzgadoPazLetrado3ºNom.,Juez:Dr.
CARLOS G. JUAREZ VILLEGAS.
SECRETARIA: Dra. ADELA JORGE
Autos: "Expte. Nº 418.191/2010
S A N T I L LAN , R E I M U N D A
ARGENTINA DEL VALLE Y
ACEVEDO,FRANCISCOROSARIO
s/SUCESION", se cita y emplaza a
herederos yacreedores de los causantes
para que en el plazo de 30 días

11
posteriores al vencimiento de la última
publicación, hagan valer sus derechos
en el presente juicio bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Dr.
Alejandro Scarano. Juez. Subrogante.
Ante mí: Dra. Jorge, Secretaria.
Secretaría, 20/10/2010.
Dra.ADELAC.JORGEDECANTOS
- Secretaria
Nº 210.196 - e. 22 oct - v. 26 oct - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Paz Letrado de 2º.Nom., en autos:
"ROJAS JOSE DEL CARMEN Y
JEREZ JESUS FAVO RINA
S/SUCESION" declárase abierto su
juicio sucesorio. Cítese y emplácese a
herederos y acreedores de ROJAS
JOSE DEL CARMEN Y JEREZ
JESUS FAVORINA para que en el
término de Treinta (30) Días
posteriores a la última publicación
comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de Ley.
VIVIANA DEL C. GUZMAN-Jefe de
Departamento A/C Secretaría.
Nº 210.204 - e. 22 oct - v. 26 oct - p.
50 - $ 15,00.-
EDICTO SUCESION
Juez Paz Letrado de 3º. Nom., en autos
caratulados: "CISNEROS CARLOS
A L B ER T O S/ S UC E S IO N
AB-INTESTATO" cita y emplaza por
el término de Treinta Días posteriores
a la última publicación a los herederos
y acreedores de CARLOS ALBERTO
CISNEROS para que comparezcan a
hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de Ley.
Dra.ADELAC.JORGEDECANTOS
- Secretaria
Nº 210.199 - e. 22 oct - v. 26 oct - p.
50 - $ 15,00.-
ASOCIACION DE FOMENTO
VECINAL "MOVIMIENTO
UNIDOS DE LUCHA"
Bº San Fernando - La Banda -
Santiago del Estero
ConvocatoriaaAsambleaOrdinaria
Convócase a Asamblea Ordinaria de
socios para el día 31 de Octubre de
2010 a las 10:00 hs., en domicilio legal
de la Institución: calle 2 Mza. 23 Lote
7, Bº San Fernando, a los fines de tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º - Lectura y consideración de
Memoria y Balance al 31/12/2009 a
informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.
2º - Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.
3º - Designación de dos socios para
firmar el Acta.
La Banda, 21 de Octubre de 2010.-
ELSI RODRIGUEZ - Presidente
MONICA G. CARABAJAL -
Secretaria
HUGO A. SALAZAR - Tesorero
Nº 210.198 - e. 22 oct - v. 25 oct - p.
70 - $ 15,00.-
A.S.A.I.M.
ASOCIACIONSANTIAGUEÑADE
ATENCION INTEGRAL AL
DISCAPACITADO MENTAL
Convocatoria a Acto Eleccionario
La Comisión Directiva de A.S.A.I.M
(Asociación Santiagueña de Atención
Integral al Discapacitado Mental)
convoca a sus socios al acto
eleccionario para renovación de
Comisión Directiva a llevarse a cabo el
día 05 de Noviembre de 2010 en
Pueyrredón y Garay de la ciudad de La
Banda.
CLAUDIAMARCELACARABAJAL
- Presidenta.
Prof. MARTHA ELENA DE LA
CRUZ MANZUR - Secretaria
Nº 210.206 - e. 22 oct - v. 22 oct - p.
50 - $ 15,00.-
A S O C I A C I O N M U T U A L
FRANCISCO DE VICTORIA
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
El Consejo Directivo convoca a todos
sus Asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 27 del mes de
Noviembre del año 2010, en el
domicilio de calle 25 de Mayo Nº 393
de esta ciudad Capital de la Provincia
de Santiago del Estero, para tratar lo
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º - Elección de dos (2) asociados para
refrendar el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y
Secretaria.
2º - Consideración del Informe de los
motivos por el cual seconvocafuera de
término.
3º - Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y
Recursos, Inventario, Proyecto de
Distribución de Excedentes y demás
CuadrosContables anexos,yelinforme
de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio
cerrado al 30 de Junio del año 2010.-
4º - Consideración y aprobación de
convenio realizado con la Dirección
General de Informática de la Provincia.
MARIA DE LAS MERCEDES
ARREDONDO - Presidente
MARIA ELISA CARRANZA -
Secretaria
Nº 210.200 - e. 22 oct - v. 25 oct - p.
100 - $ 22,50.-
LICITACIONPUBLICANº02/2010
SUBSECRETARIADEDEPORTES
Y RECREACION
JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO
DECRETO Nº 1.643/10 de fecha
19/10/10
OBJETO: Provisión de Camisetas
Deportivas y Remeras de diferentes
tipos, Balones y Elementos de
Premiación.
PRESUPUESTO OFICIAL: $
2.087.330,00 (Pesos Dos Millones
Ochenta y Siete Mil Trescientos
Treinta).
FECHA DE APERTURA: 01/11/10.
HORA: 10,00
PRECIO DEL PLIEGO. $ 2.100,00
(Pesos Dos Mil Cien)
VENTA DEL PLIEGO: Hasta el día
26 de Octubre de 2010.
Lugar: Subsecretaría de Deportes y
Recreación, Av. Pastor Mujica s/nº
Parque Aguirre.
CARLOS NESTOR ARGAÑARAZ -
Subsecretario de Prensa y Difusión
e. 22 oct - v. 26 oct -
MINISTERIO DE EDUCACION
SANTIAGO DEL ESTERO

12
PROGRAMA INTEGRAL PARA
LA IGUALDAD EDUCATIVA
AVISO DE LICITACION
En el marco del Plan de Obras P.I.I.E.,
se anuncia el llamado a Licitación
Privada Nº 05/2010
Objeto: Construcción Sala de
Informática, Biblioteca y Galería de
Ingreso - Centro Experimental Nº 6 -
loc. Las Termas de Río Hondo - Dpto.
Río Hondo
Licitación Privada P.I.I.E. Nº 05/2010
Presupuesto Oficial $ 452.275,67
Garantía de oferta exigida 1% del
monto del presupuesto oficial
Fecha de apertura 10/11/10 - Hora
10:00
Lugar: Absalón Rojas Nº 572 - 2º Piso
Plazo de Ejecución de Obra: 120 días
corridos
Valor del pliego $ 200,00
Lugar de adquisición del Pliego
Absalón Rojas Nº 572 - 2º Piso
Financiamiento:Ministerio de
Educación de la Nación
Santiago del Estero
Dra. MARIA FERNANDA GOMEZ
MACEDO - Ministra de Educación
e. 22 oct - v. 25 oct -

22 10-10

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (18)

Similar a 22 10-10 (20)

Más de nabu1907 (20)

Último (20)

22 10-10