Cuadernodeobra

1
CUADERNO DE OBRA
Autores:
Ing. Luis Alberto Pretell Paredes
Abg. Luz Angélica Pretell Paredes

2
PRESENTACION
El presente documento denominado “Cuaderno de Obra”, ha sido
elaborado con la finalidad de contribuir a una mejor administración de
los proyectos y sobre todo a garantizar un eficaz y eficiente uso de los
recursos que Estado destina para hacia éstos.
El contenido está basado en la normatividad vigente que rigen los
procesos de dirección y conducción de las obras públicas, así como en
los principales hallazgos detectados durante la ejecución de los
proyectos y que comúnmente son encontrados en obra.
Uno de los documentos clave en la gestión, monitoreo y supervisión de
los proyectos es el Cuaderno de Obra, sin embargo en muchos casos es
el documento menos valorado, o su contenido no tomado en cuenta al
momento de las acciones de control, ya sea durante el proceso mismo
del proyecto como durante su evaluación ex_post.
Se dice que un correcto manejo del Cuaderno de Obra contribuye a
transparentar los actos ocurridos en la obra, y por lo tanto, permite
visibilizar los procesos de la obra, dificultades y vicios ocultos,
requerimientos de adicionales de obra, calidad de los materiales
utilizados, cantidad de personal que labora en el proyecto, calidad de la
asistencia técnica brindada por los profesionales a cargo del proyecto,
entre otros.
Siendo este una compilación de experiencias y recojo de información de
hechos ocurridos, se espera de todos/as aquellas personas que utilicen
este documento brinden sus sugerencias, comentarios y/o aportes que
permitan mejorar la intervención que el Estado lleva a cabo a nivel
nacional.

3
I. CONCEPTO
El cuaderno de obra, es el documento firmado en todas sus páginas por el
inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, y consta de una
hoja original con tres copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la
Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor; en donde se
anotan los hechos relevantes durante la ejecución de la obra. (Art.194º y 195º
del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y Art. 43º de la Ley de Contrataciones del Estado).
Este concepto se aplica para obras ejecutadas por contrata
Cuaderno de Obra, El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio
de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las
ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. (Glosario de
términos del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y Art. 43º de la Ley de Contrataciones del Estado).
El cuaderno de obra, es el documento que dispone la Entidad en la etapa de
construcción, debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de
inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances
mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal,
las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando
el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la
supervisión de la obra.(Art. 1 de la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988).
Este concepto se aplica a las obras ejecutadas por administración directa.
El cuaderno de obra es un documento oficial que registra todos los
acontecimientos importantes que se producen en el decorrer de la construcción
de una obra de ingeniería.

4
De los conceptos precedentes se desprende dos preguntas:
¿Es necesario que el cuaderno de obra sea
legalizado notarialmente?
La respuesta es: Sólo en el caso de
ejecución por administración directa el
cuaderno de obra es obligatoria su legalización
por un notario o juez de paz. La legalización
por un juez de paz se efectuará siempre que
no exista notario en el área de influencia del
proyecto o su acceso al mismo sea oneroso en
función de la distancia y los tiempos.
¿Existe entonces diferencias entre un cuaderno de obra para un
proyecto por contrato y una por administración directa?
La respuesta es: Sí hay diferencias. En el primer caso el cuaderno de obra
constituye un dialogo entre Residente de Obra y Supervisor a través de
consultas y observaciones de carácter técnico, las que incluyen además las
ocurrencias de obra más relevantes. En el segundo caso (cuaderno de obra por
Administracion Directa) se anotan además de lo descrito anteriormente, el
número de personal que trabajó, materiales que ingresaron y salieron a
Almacén, materiales utilizados, equipo y personal que se necesitaron en la
ejecución de la partida, pruebas para laboratorio realizadas, así como su
avance logrado entre otros. En el caso de proyectos que incluyen partidas de
capacitación, también se debe consignar esta actividad.

5
II. MARCO LEGAL
Ley de Contrataciones del Estado – Decreto Legislativo Nº 1017
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Decreto Supremo
Nº 184-2008-EF
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988
Manuales y/o procedimientos específicos de desarrollo, ejecución,
supervisión y control de obras de cada entidad pública.

6
III. PROCEDIMIENTO DE SU LLENADO
3.1. Consideraciones previas
Es un cuaderno único por obra, y el número de folio debe iniciar con el
número 001. Cuando por la naturaleza del proyecto las anotaciones que
se realicen durante la ejecución del proyecto necesitan un número mayor
de folios que el disponible en el cuaderno iniciado, será necesario
aperturar uno nuevo, el mismo que será el numerado como el Cuaderno
Nº 02 y los folios se iniciarán en el número uno.
El cuaderno de obras no puede ser cualquier
cuaderno. El Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado
mediante D.S Nº 184-2008-EF describe en
sus artículo 194º y 195º la apertura,
características y usos del cuaderno de obra.
Como normas de buenas prácticas de
gestión administrativa, cuando menos se
recomienda que su apertura sea certificada
por el Secretario General de la institución o
quien haga sus veces, indicando fecha,
nombre del proyecto y personas encargadas
de su utilización, esto en el caso de Obras
por Contrata.
• En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el
inspector, supervisor o residente, según sea el que efectuó la anotación.
Este documento es puesto a disposición de los responsables de su
manejo, por la entidad en los casos de obras por administración directa y
por el contratista en el caso de obras por contrata.
Debe permanecer en la obra desde el inicio hasta el final del proyecto.
El responsable de su custodia es el Residente de Obra. En el caso de
obras por contrata, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de
obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, será
causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la
valorización por cada día de dicho impedimento. (Art.194º - Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y Art. 43º de la Ley de Contrataciones del Estado).
Sólo puede registrar datos en el cuaderno de obra, el residente y el
supervisor, siendo los mencionados profesionales los únicos autorizados
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Esta definición excluye
de manera expresa, la autorización de efectuar anotaciones en el
cuaderno de obra de otras personas, sean estos funcionarios, directivos,
titular del pliego o autoridades sea cual fuere su naturaleza o función.

7
En el supuesto entendido que estas autoridades o funcionarios por su
relación directa y funcional con la obra necesiten comunicarse con el
ingeniero residente o supervisor, existen otros mecanismos de
comunicación entre el Supervisor y la Entidad, que por lo general están
detallados en el Contrato de obra, el Contrato del Supervisor y las
normas del procedimiento administrativo.
Con la finalidad de superar esta acción,
como Norma de Buenas Prácticas se
recomienda implementar el
“CUADERNO DE VISITAS”, que puede
estar a cargo del guardián o del
administrador de la obra o incluso del
mismo residente, donde se precisa,
quienes ingresan y visitan la obra,
indistintamente del cargo que
desempeñan, que en muchos casos
sirve para verificar si se han efectuado
visitas de control o supervisión de
otros agentes diferentes a los
autorizados a escribir en el cuaderno
de obra. Incluso este cuaderno de
visitas puede servir para anotar
apreciaciones, recomendaciones
sugerencias de los beneficiarios de la
obra o personas de la sociedad civil organizada.
Lo dicho anteriormente no descarta que el Residente de la Obra pueda
efectuar las anotaciones respectivas en el Cuaderno de Obra, cuando un
funcionario o autoridad de la entidad visite la obra, indicando la hora de
la visita, el motivo de la visita, las acciones realizadas durante su
permanencia.
CUADERNO
DE OBRA

8
3.2. Al inicio de la obra
El Ingeniero Residente debe verificar que el Cuaderno de Obra se encuentre
debidamente legalizado, foliado, con las firmas correspondientes y demás
formalidades según la naturaleza de la obra a ejecutarse.
En una Obra por Contrata
En el caso de obras por contrata, el primer folio del cuaderno de obra debe
utilizarse para transmitir el acta de entrega del terreno y otros datos
básicos, tales como:
• Nombre de la Empresa constructora o contratista.
• Valor referencial de la obra contratada.
• Plazo de ejecución de la obra.
En una obra por Administración Directa y por Encargo
En el caso de obras por Administración Directa y Encargo, el primer folio le
corresponderá para la legalización del cuaderno de obra, el segundo folio
para transcribir el Acta de entrega del terreno y otros datos básicos de la
obra, tales como:
Fecha de Resolución de aprobación del expediente técnico y/o fecha de
la firma del Convenio para la ejecución de la Obra.
Resolución de designación del Residente o Coordinador.
Fecha de la Entrega del Terreno al Residente o Coordinador
Fecha de Inicio de Obra y plazo de ejecución de la Obra
El siguiente asiento debe estar redactado por el Residente, en donde se
indica de manera clara y precisa las siguientes acciones:
o Numero de asiento
o Persona a quien corresponde el asiento
o Hora de inicio de actividades
o Detalle de la(s) partida(s) con que se inicia
el proyecto
o Distribución de las cuadrillas de trabajo
o Número de trabajadores que inician la
actividad
o Número y detalle de la mano de obra
calificada que inician el proyecto: Jefes de
Cuadrilla, Asistente de Cuadrilla, Maestro
de Obra, Operarios, Oficiales, Capataces,
profesionales.
o Herramientas con la que se inicia la obra
o Detalle de las medidas de seguridad de los
trabajadores

9
o Solicitud de autorización del trazo y replanteo del proyecto a ser
aprobado por el Supervisor.
3.3. Durante la obra
En una Obra por Contrata
Las acciones o registros en el Cuaderno de Obra que se efectúan durante la
ejecución de la obra son las:
Fecha de entrega del adelanto directo y/o materiales, asimismo si el
contratista ha cumplido con presentar su Plan de utilización del adelanto
por materiales.
Fecha de inicio del plazo contractual y fechas de aprobación y
cancelación de las valorizaciones de obra.
Proyectos de modificaciones de la obra, debidamente sustentadas,
precisando sus causales, así como el número y fecha de resoluciones que
aprueban dichas modificaciones.
Causales de adicionales y/o deductivos de obra, incluyendo número y
fecha de las resoluciones que los aprueben.
Cambios de Inspectores, Supervisores y Residentes de
Obra; indicando los documentos oficiales de designación.
Avance físico semanal de cada una de las partidas que se ejecutan en la
obra, con un análisis comparativo relacionado con el Calendario
Valorizado de Obra.
Resultado de pruebas efectuadas para realizar los controles de calidad de
ejecución de la obra. De existir observaciones se requiere de su
inmediata subsanación y luego de ejecutada la misma, se dejará
constancia de ello.
Posibles ampliaciones de plazo, sustentando sus causales y en los casos
de concretarse, se indica el número y fecha de las resoluciones que
aprueban dichas ampliaciones.
Paralizaciones parciales y/o totales de obra, indicando sus causales e
informando si fuera quien decidirá sobre la intervención económica o
resolución (rescisión) del contrato.
Incumplimiento de los avances parciales de la obra, establecidos en los
Calendarios Valorizados de Avances de Obra, precisando sus causales y
solicitando al contratista la presentación de Nuevos Calendarios que
permitan la aceleración de los trabajos, a fin de garantizar el
cumplimiento de la obra, dentro del plazo establecido.
Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad por
el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

10
De acuerdo con el Artículo 195 - Anotación de ocurrencias - del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, las solicitudes que se realicen como
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán
directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio
de comunicación escrita.
Es decir para que surja efecto alguna acción de solicitud o requerimiento
que requiera de opinión o aprobación de la entidad, no sólo basta con
registrarlo en el cuaderno de obra, sino que además deberá solicitárselo por
escrito, siguiente el procedimiento administrativo respectivo.
En una obra por Administración Directa y por Encargo
De manera general las acciones o registros en el Cuaderno de Obra que se
efectúan durante la ejecución de la obra son las siguientes:
Los requerimientos técnicos de personal, materiales y servicios de
maquinaria y equipos, entre otros, que fueron tramitados mediante el
respectivo Informe Técnico.
El cambio de residente y/o coordinadores de obra, al momento de su
ocurrencia, el mismo que debe estar sustentado mediante un documento
oficial de la entidad a cargo del proyecto, que por lo general es una
Resolución.
Fechas de aprobación de los Presupuestos Analíticos y de sus respectivas
reestructuraciones, si las hubiera.
Los Informes semanales, quincenales o mensuales de avance físico y
financiero de la Obra. Esta periodicidad depende del tipo de proyecto, el
plazo de ejecución o las disposiciones expresas detalladas en los
manuales o procedimientos con que cuente la entidad.
Las pruebas de control de calidad que se realicen en la ejecución de la
obra, entre los que se incluyen los Análisis de Suelos, Pruebas de
Concreto, Pruebas Hidráulicas, Pruebas de Resistencia y/o Compactación
de suelos, entre otras.
La no continuidad de la obra por paralizaciones debe registrarse
indicando las razones que generaron dicha circunstancia, el mismo que
debe basarse en hechos verificables, pues esta acción puede acarrear
posibles ampliaciones del plazo de ejecución de la obra.
De manera específica, a cada día calendario, el Residente menciona el
trabajo ejecutado en el día, los equipos, el personal, el material utilizado
(cimento asfalto etc.) y el metrado aproximado de lo realizado.
Los trabajos realizados deben describirse en función de las partidas
aprobadas en el expediente técnico del proyecto
Debe detallarse de manera clara y concisa, entre otros, los siguientes
aspectos:
o Metrado de las partidas ejecutadas
o Número de obreros. Cuando se trate de un proyecto enmarcado
dentro de un programa social, se recomienda que este registro
sea desagregado por sexo, con la finalidad de recoger
información referida a la inclusión social de las mujeres. Del
mismo modo debe registrarse la presencia de obreros que
presenten alguna discapacidad, cuando exista.

11
o Número y tipo de personal de mano de obra calificada. Se debe
precisar la cantidad de personal capataz, operario, oficial,
maestro de obra, almacenero, etc. Esta acción permitirá
corroborar información con la planilla de pago que se genere, por
lo que no existe razón alguna para su no registro. Igual acción
ocurre con el personal obrero.
o Cantidad de material utilizado, desagregado por cada una de las
partidas. Este registro se debe efectuar independientemente del
Kárdex u Hoja de Movimiento de Almacén.
o Cantidad de material ingresado a almacén de obra. Cuando el
listado de materiales es numeroso, puede obviarse el registro
detallado de los materiales ingresados, debiendo registrarse el
documento que sustenta el ingreso, que puede ser la Guía de
Remisión del proveedor, o el documento interno de la entidad,
cuando se trate de materiales que provienen de otro almacén o
dependencia de la misma entidad.
o Uso de las medidas de seguridad de los participantes, así como la
implementación de las medidas de seguridad y salud ambiental
en el trabajo, tales como: Implementación de botiquín,
señalización, uso de cascos, guantes, lentes, botas, etc.
o Ocurrencia de accidentes, indicando el nombre del trabajador
accidentado y el reporte correspondiente al establecimiento de
salud más cercano para su atención respectiva cuando el caso
amerita.
o Las solicitudes de aprobación necesarias para la ejecución de la
obra que se efectúe al coordinador
Si se llevó a cabo una capacitación, sea específica o general debe
consignarse los siguientes datos
o Tema desarrollado
o Persona o personas que realizaron la capacitación
o Si el capacitador representa a una institución distinta al
Programa, debe consignarse los datos de la empresa y/o
institución y la persona responsable de la capacitación
o Numero de horas de la capacitación
o Lugar de la capacitación
o Número de participantes que se capacitaron
También se deben anotar las visitas que realizan a las obras el personal
del Programa y otras autoridades de la zona, como por ejemplo :
Administrador Zonal del Programa, Coordinadores Técnicos Tipo I,
Responsable de Coordinación Técnica, Responsable de Capacitación,
Alcalde, Gobernador, representantes de organizaciones de vigilancia de
la sociedad civil ( Frentes de Defensa, Mesas de Concertación, etc.)
Presentar una copia del cuaderno de obra en los documentos del informe
quincenal y mensual.

12
3.4. Al concluir la obra
En una obra por contrata
Esta etapa constituye el proceso final de la ejecución física del proyecto,
pues en base a ello se verificará el cumplimiento o no de los plazos
contractuales de ejecución, además de la verificación del cumplimiento de
las características constructivas.
En esta fase se registra:
En la fecha indicada, el Residente de Obra realiza el asiento respectivo
indicando la fecha de término de ejecución de la obra, indicando el
cumplimiento del 100% de las partidas del proyecto, debiendo solicitar al
Supervisor o Inspector la solicitud de conformidad de culminación de
obra.
Hay que recordar que este asiento no necesariamente es el último día
del plazo de ejecución de obra, pues si a ese día el proyecto no se
encuentra ejecutado en el 100% de sus partidas, no representa la
culminación de la obra.
El Inspector, luego de verificar que las partidas del proyecto han sido
ejecutadas en un 100%, dará por concluida el proyecto, realizando el
asiento respectivo, debiendo informar sobre esta fecha a la Entidad, en
el lapso de cinco (05) días naturales.
Cuando las partidas no han sido concluidas al 100%, aún cuando el
residente haya consignado dicho avance en el cuaderno de obra, el
Inspector dejará constancia del hecho, indicando de manera detalladas
las partidas inconclusas o aquellas que a criterio técnico no cumplan con
las especificaciones técnicas detalladas en el expediente técnico.
Si el plazo término contractual ha vencido, esta fecha servirá para el
cómputo de los días de penalidad por retraso en la fecha de culminación
de obra que se encuentran estipulados en el contrato. De ahí la
importancia de detallar con precisión este asiento en el cuaderno de
obra.
Si la obra es declarada por el Inspector que se ha cumplido con el 100%
de las partidas, la entidad nombrará una Comisión de Recepción de
Obra, cuya resolución será insertada en el cuaderno de obra, así como el
Acta de Observaciones, si la hubiere.
Cuando el Comité de Recepción ha identificado observaciones al
proyecto, el Levantamiento de Observaciones con su Acta respectiva o
de incumplimiento de las mismas, por parte del Contratista, también se
registra en el cuaderno de obra.
De los considerandos expuestos se desprende que el Supervisor es quien
realiza el último asiento de obra.
El informe de Liquidación del Proyecto, deberá incluir el original del
cuaderno de obra.

13
Por administración directa
El asiento que informa la fecha de culminación de la obra debe ser
redactado por el Residente, en donde se indica la fecha de término de la
obra, haciendo un análisis de las partidas ejecutadas, debiendo solicitar
a Inspector su conformidad. Además deberá consignar lo siguiente:
o Valoración final del proyecto
o Metrados alcanzados, detallados según las partidas del expediente
técnico
o Número de participantes con que se concluye el proyecto,
desagregado por sexo. Este dato es importante en la ejecución de
proyectos sociales como FONCODES y Construyendo Perú.
o Detalle de los materiales e insumos existentes en almacén
o Detalle de las herramientas que obran en almacén, detallando su
estado de conservación.
Sin embargo de forma oficial mediante documento se debe informar de
este hecho al inspector.
El inspector, luego de la verificación del cumplimiento de las partidas
expresadas en el Expediente Técnico con lo realizado en obra, realizará
el asiento respectivo dando conformidad a lo expresado por el Residente
o su disconformidad.
En caso el inspector manifestara que no se ha cumplido el 100% de las
partidas especificadas en el proyecto, el asiento respectivo deberá
consignar de manera detallada y pormenorizada de la(s) partidas(s) que
no se hayan ejecutado al 100%, por lo que deberá continuar el proyecto
hasta su culminación total, dando un tiempo adicional para la
culminación del proyecto.
Si se ha dado la conformidad del 100% de ejecución del proyecto, se
informará de este hecho a la institución, quien nombrará la Comisión de
de Recepción de Obra mediante resolución u otro documento estipulado
en su TUPA o el documento de gestión respectivo, transcribiendo dicho
documento en el cuaderno de obra.
Si la Comisión de Recepción identificara deficiencias o que las partidas no
han sido ejecutadas al 100%, el Acta de Observaciones se registrará en
el cuaderno de obra, así como el Acta de Levantamiento de
Observaciones o de incumplimiento de las mismas.
El original del cuaderno de obra debe ser presentado como parte del
Informe de Liquidación del Proyecto.

14
IV. PRINCIPALES ERRORES, FALTAS Y DELITOS QUE SE
COMENTEN EN EL MANEJO DEL CUADERNO DE OBRA
4.1. Responsabilidades : Tipología
Por la materia, la responsabilidad de los responsables del manejo del
cuaderno de obra y de quienes se encargan de verificar el cumplimiento de
la aplicación correcta de este documento son:
Responsabilidad administrativa.
La trasgresión de una norma establecida para regular la acción
administrativa del Estado, y que exige respecto del funcionario como deber
inherente a su cargo o empleo, da origen a una responsabilidad
administrativa.
Se define como aquella responsabilidad en la que incurren los servidores y
funcionarios públicos, por haber contravenido el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas internas de la Entidad a la que pertenecen, se
encuentre vigente o concluido el vínculo laboral o contractual al momento
de su identificación durante el desarrollo de la acción de control.
Para perfilar la responsabilidad administrativa de un agente público debe
mediar culpa del mismo. Se requiere por tanto, una intervención con
discernimiento, intención y voluntad, elementos que deben valorarse
dentro del marco circunstancial y en concordancia con los principios que
reglan la materia.
No basta exclusivamente la existencia de una obligación inherente al
empleo y su probable incumplimiento, para que de ello se derive una
responsabilidad administrativa. Debe verificarse la posibilidad del
ejercicio de esas obligaciones y las demás impuestas al funcionario, de
suerte de poder precisarse si existe culpa o negligencia en concreto. De
lo contrario, podrían imputarse culpas por hechos de cumplimiento
imposible.
No puede hablarse de responsabilidad sino cuando se han transgredido
las precauciones normalmente tomadas con relación a la actividad de que
se trata.
Asimismo, incurren en responsabilidad administrativa funcional los
servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones,
desarrollaron gestión deficiente, para cuya configuración se requiere la
existencia, previa a la asunción de la función pública que corresponda o
durante el desempeño de la misma, de mecanismos objetivos o indicadores
de medición de eficiencia.
Por ejemplo cuando en un proceso de selección no hago caso al Reglamento
y no cumplo con los plazos establecidos para integrar las bases.

15
En el caso del cuaderno de obra, cuando no registro de manera oportuna
los acontecimientos importantes del proyecto.
Supletoriamente cuando corresponda, se aplica también lo expresado por la
Ley N° 27815- Ley del Código de Ética en la Función Pública.
Responsabilidad civil
Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos, que por
su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado daño
económico a su Entidad o al Estado. Es necesario que el daño económico
haya sido ocasionado por un incumplimiento de funciones, por dolo o culpa,
sea esta inexcusable o leve.
Ejemplo:
Cuando no aplico al contratista las penalidades por la demora injustificada
en la entrega de los bienes.
En el caso del cuaderno de obra, cuando registro una acción que no ha
ocurrido y que ocasionará un pago a la institución.
Para que se configure la responsabilidad civil se hace necesaria con
determinar:
• La Conducta antijurídica: La Entidad no tiene obligación de aceptarla.
• Daño: Cierto, indubitable, de naturaleza patrimonial. Se incluye el daño
emergente y el lucro cesante.
• Relación de causalidad: Buscar la causa adecuada.
• Factor de atribución: Dolo, culpa (inexcusable, grave, leve).
La obligación del resarcimiento a la Entidad o al Estado es de
carácter contractual y solidaria. La acción correspondiente para
reclamarla ante el Poder Judicial prescribe a los diez (10) años de
ocurridos los hechos que generan el daño económico.
También es este caso, supletoriamente cuando corresponda, se aplica
también lo expresado por la Ley N° 27815- Ley del Código de Ética en la
Función Pública.
Responsabilidad penal
Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos
que en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión
tipificado como delito.
Ejemplo:
Cuando simulo un proceso de selección, pero en la realidad ya se conoce
con quien voy a contratar y probablemente ya esté brindando el servicio.

16
En el uso del cuaderno de obra, por ejemplo, aprobar por parte del
supervisor un adicional de obra por vicios ocultos, sin que esta dificultad en
obra haya ocurrido.
El objeto de tutela penal es el correcto funcionamiento de la administración
pública. Se protege:
• El ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de
• La observancia de deberes del cargo.
• La dignidad y el prestigio de la función.
• La probidad de los agentes públicos.
• El patrimonio público y disciplina fiscal.
• La imparcialidad en el desempeño funcional.
4.2. Principales delitos que se cometen en el manejo del Cuaderno de
Obra
Colusión
Este delito se verifica cuando el funcionario
o servidor público interviene en contratos,
suministros, licitaciones, concursos de
precios, subastas o cualquier otra
operación semejante por razón de su cargo
o comisión especial, y defrauda al Estado o
Entidad u Organismo del Estado
concertando con los interesados en los
convenios, ajustes, liquidaciones o
suministros.
Este delito se verifica cuando el
funcionario o servidor público
Es reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor
de quince años.
Un ejemplo de este delito es cuando el Residente y el Superviso de manera
concertada, registran en el cuaderno de obra que la obra se ha concluido al
100%, sin que ello haya ocurrido de manera real.
Peculado
Este delito se configura cuando el funcionario o servidor público se apropia o
utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos
cuya percepción, administración o custodia le han sido confiados por
razón de su cargo.
Es reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
ocho años

17
Un ejemplo de este delito es cuando se registra el ingreso de materiales a
almacén de obra sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al
proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de
obra.
Malversación
Este delito se produce cuando el funcionario o
servidor público da al dinero o bienes que
administra, una aplicación definitiva diferente a
aquella a la que están destinado, afectando el
servicio o la función encomendada.
Es reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor
de cuatro años.
Un ejemplo de este delito es cuando se registra en el cuaderno de obra la
utilización de materiales, sin que ellos se usen en la obra, dándole un fin
distinto, como por ejemplo destinarlo a otra obra.
4.3. Principales Hallazgos que se detectan en el cuaderno de obra
a. El cuaderno de obra no se encuentra físicamente en obra
Este es un hecho muy común, generado por que uno o ambos responsables del
llenado del cuaderno de obra lo ha llevado con la finalidad de “ponerse al día”
en sus anotaciones.
Ante la constatación de este hecho, se reciben versiones como:
o Lo llevó el Residente o Supervisor para que elabore su
informe.
Esto es incorrecto, pues con la finalidad de elaborar su informa, debe
desglosar la hoja del cuaderno de obra que le corresponde y no
llevarse todo el cuaderno.
Esta acción por lo general acarrea atrasos en los asientos diarios de
la obra, ya sea para el supervisor, residente o ambos, ocasionando
muchas veces que los acontecimientos se registren en un cuaderno
auxiliar para luego ser traspasado al cuaderno de obra.
Siendo el llenado del acuerdo de obra por cada día de labor del
proyecto, al no poder efectuar los asientos correspondientes de
manera oportuna, se tipifican como faltas administrativas.
Si el cuaderno ha sido retirado de obra por el supervisor o inspector,
el responsable de este acto es el residente, pues de acuerdo a la
norma es la persona encargada de la custodia del cuaderno de obra.

18
En el caso de obras por contrata, cuando el cuaderno de obra ha sido
llevado por el Residente a un lugar distinto de la obra, que impide
que el supervisor efectúe el asiento correspondiente en el día y hora
de su visita, ocasiona una falta que implica una sanción económica,
generalmente tipificada en el contrato de obra.
Cuando ocurre este hecho, la no denuncia de esta falta por parte de
la persona que identifica el hecho constituye una falta grave, pues
ocasiona no sólo perjuicio para una buena fiscalización posterior de la
obra, sino que daño económico, pues la no aplicación de la penalidad
expresada en el contrato, ocasiona un perjuicio económico a la
entidad.
o Lo llevó el Residente o Supervisor para sacar copias.
Este hecho no puede ocurrir, por que el cuaderno de obra no
necesita sacar copias, pues estas se desglosan de las copias que
obran en el propio cuaderno.
De ocurrir este hecho las faltas son similares al caso anterior.
o Lo tiene el Representante Legal del proyecto, algún
funcionario de la entidad u otra persona para que realice su
labor de fiscalización al proyecto.
Este hecho no puede ocurrir, debido a que la custodia del cuaderno
de obra está a cargo del residente y la labor de fiscalización lo tiene
que realizar directamente en obra. En el caso de que se trate de un
funcionario de la entidad su fiscalización lo puede efectuar también a
través de los informes emitidos por el supervisor.
De ocurrir este hecho las faltas son similares al primer caso.
b. El cuaderno de obra no se encuentra al día en los asientos respectivos,
es decir el último asiento no corresponde al día anterior a la visita.
Esto no es correcto, pues la labor del Residente es de medición diaria,
independientemente de su coeficiente de participación, por lo tanto el cuaderno
de obra debe estar llenado hasta el dia anterior al dia visitado.
De verificarse esta acción por parte del supervisor, éste deberá hacer la
anotación respectiva, indicando en él los días de retraso en los asientos, lo que
conlleva a demostrar el incumplimiento de funciones del residente de obra, y
aplicarse las sanciones y/o penalidades según corresponda.
El no reportar esta acción de parte el supervisor, incurre en falta por
encubrimiento del hecho, y por lo tanto también pasible de sanción.

19
c. Se encuentran hojas y/o espacios en blanco.
Esta acción es incompatible con los procedimientos de la ética y los principios
de la gestión pública; pues se presta a suspicacias y/o malas interpretaciones.
Generalmente es motivada a solicitud del supervisor, pues el día o los días que
le tocó estar en obra para la supervisión de los trabajos no estuvo.
Dejar hojas en blanco en el cuaderno de obra, es falta grave, porque ocasionará
su llenado posterior por el supervisor sin haber estado en obra, causando
perjuicio económico a la entidad y desmereciendo el sistema de control que
debe ejercer en la misma.
Se tipifica como falta administrativa y dependiendo de la gravedad incluso en
delito.
d. Los asientos se realizan con una letra poco legible.
Siendo el cuaderno de obra el documento base para cualquier proceso de
control de las acciones en obra, éste debe ser escrito utilizando una caligrafía
adecuada. Ser profesionales (residente o supervisor) no nos indica que
tengamos que escribir de cualquier forma. Los escritos y los grafemas del
idioma castellano son universales, razón por la que se debe escribir con letra
legible y clara, que pueda ser entendible por cualquier persona.
e. Se presentan borrones y/o enmendaduras en los asientos.
El cuaderno de obra es un documento oficial, por lo tanto no admite borrones ni
enmendaduras. Si nos equivocamos al registrar un dato debemos con otro
asiento o con otro párrafo en el mismo asiento subsanar de inmediato dicho
error.
f. Se realizan asientos, tanto del residente como del supervisor, sin haber
estado en obra el día que indica el asiento respectivo.
Esta acción también es falta grave y tiene mucho que ver con el caso del inciso
“c”.
Cuando por la naturaleza de sus funciones el residente tiene que abandonar la
obra por más de un día, con la finalidad, por ejemplo, de verificar la compra de
materiales, presentar su informe quincenal o mensual, llevar muestras de
pruebas de laboratorio, el asiento correspondiente a los días de ausencia debe
ser registrado en el día de su regreso.
Así por ejemplo, si el día 2 se retiró de la obra por causa justificada y regresa el
día 4, el asiento del día 4 debe detallar las acciones del día 2, 3 y 4 en un
mismo asiento, y no como si hubiese estado todos los días en obra.
Esta forma de registro permite verificar el cumplimiento de su presencia en
obra y los días destinados para realizar gestiones propias del proyecto fuera de
ella.

20
Cuando este hecho lo ocasiona el supervisor, está estrechamente ligado a lo
expresado en: “Se encuentran hojas/espacios en blanco”.
g. Se realizan los asientos sin considerar los detalles de las principales
ocurrencias de obra en el día.
Esta acción limita un buen seguimiento de las acciones que realiza el proyecto,
sobre todo da una muestra que se realizó el llenado del cuaderno de obra sólo
por un mero cumplimiento, desmereciendo la importancia que tiene este
documento. El registro de todas las acciones de obra a nivel de detalle es clave
para cualquier proceso de control, sobre todo en obras por administración
directa.
Por ejemplo el no registro de la cantidad de materiales utilizados en el día, no
permite cruzar información con el registro de ingreso y egresos de almacén; así
también el no registro de la cantidad de obreros que han laborado en el día, no
permite cruzar información con la planilla de pago semanal que se genera.
h. Se registran hechos que no ocurrieron en obra
Por lo general es una acción ocasionada por el residente de obra, y en muchos
casos con la anuencia del supervisor. Entre los principales hechos que se
registran sin que se haya evidenciado su ocurrencia son:
o Se registra la participación de un número mayor de obreros o personal
de obra en general, generando planillas con personal que no participa
del proyecto.
o Se registra el ingreso y/o egreso de
materiales de obra, sin que esto haya
ocurrido físicamente.
o Se registra la participación de profesionales
(administrador, asistente de residente,
ingeniero mecánico, ingeniero electricista,
etc.) detallados en el expediente técnico
como parte del staff de profesionales que
deben participar del proyecto sin que ellos
hayan e stado presentes en obra. Esto por
lo general ocurre en obras por contrata.
o En los proyectos de capacitación, se
registra la capacitación como ejecutada, sin que el capacitador haya
estado presente en obra.
o Con la finalidad de alargar plazos contractuales de término de obra, se
detallan acontecimientos climatológicos que nunca existiero n, indicando
que su ocurrencia impidió el desarrollo normal de las actividades, e
incluso ocasionó la paralización temporal de la obra. Por ejemplo se
registra presencia de lluvias que impiden realizar trabajos de excavació n
de zanjas en un proyecto de desagüe, cuando el hecho no ha ocurrido o
Cuaderno
de Obra

21
su ocurrencia ha sido sólo por un periodo que no dificultó las actividades
del proyecto.
o También se registran la presencia de acontecimientos sociales (huelgas,
toma de carreteras, protestas ciudadanas) que ocasionan
desabastecimiento de materiales o que impiden la presencia de
trabajadores en obra, sin que ello ocurra. En muchos de estos casos,
ocurre el hecho social, sin embargo el impedimento para el normal
desarrollo del proyecto nunca ocurre.
i. Se registran especificaciones técnicas diferentes a lo ocurrido en obra
Por lo general es una acción también ocasionada por el residente de obra, y en
muchos casos con la anuencia del supervisor. Entre las principales
especificaciones técnicas se registran diferentes a lo ocurridos en obra son:
o Registro de una calidad de material distinto al que se utilizó, tales
como:
o La tubería de las
obras de
saneamiento, que
se registra una
calidad de tubería
superior a la
utilizada.
o El alambre eléctrico
que se registra una
calidad superior a la
utilizada.
o La calidad de madera de los encofrados, en donde por lo general
se usa una madera de menor calidad que lo especificado en el
expediente técnico, registrándose una mayor calidad. Un ejemplo
de ello es el uso mad era blanca y se detalla madera tornillo.
o Se registra la participación de un número mayor de obreros o
personal de obra en general, generando planillas con personal
que no participa del proyecto.
o Se registra el ingreso y/o egreso de materiales de obra, en
cantidades diferentes a lo ocurrido, siendo mayor el valor
registrado que el ocurrido en obra.

22
ANEXOS
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG – Ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa
Mención al Cuaderno de Obra en el Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 - Que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado1
1
El subrayado es nuestro

23
EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACION
DIRECTA
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988.
Lima, 18 de Julio de 1988
Vistos, la Hoja de Recomendación N° 004-88-CG/SM, f ormulada por la Comisión Ad-Hoc,
encargada de revisar y actualizar las Normas referentes al Control de Obras Públicas,
CONSIDERANDO:
Que, es función de la Contraloría General dictar las disposiciones necesarias que aseguren el
proceso integral de control, siendo necesario normar sobre la ejecución de las obras por
Administración Directa, ya que estas comprometen el uso de ingentes recursos financieros del
Estado, cuya cautela es atribución del Organismo de Control,
Que, mediante Memorándum Múltiple N° 90-88-CG/SC de 20.Jun.88 el Despacho del Contralor
General, designó una Comisión Ad-Hoc encargada de revisar y actualizar las Normas relativas al
Control de Obras Públicas, teniendo como referencia las Normas Técnicas de Control y demás
disposiciones vigentes sobre el particular.
Que, como resultado de la misión encomendada, la citada Comisión ha formulado el proyecto de
Normas que contiene el documento de vistos, que regulan exclusivamente la Ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa,
Estando a lo acordado en uso de las facultades contenidas en los incisos b) y k) del Artículo 12°e
inciso e) del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control,
SE RESUELVE
Artículo 1º.- APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa.
1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la
asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos
necesarios.
2. Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución de Obras por
Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad Ejecutora a
fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico
aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra.
En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento
del sector y/o Entidad que corresponda.
4. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa
resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en
la liquidación de la obra.
5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" debidamente
foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las
modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de
materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene

24
afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de
la obra.
6. La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de cautelar la Supervisión de las
Obras Programadas.
7. La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra, en aquellos
casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la Ley Anual de
Presupuesto para la contratación mediante Concurso Público de Precios; o al Ingeniero Inspector,
cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente.
8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel
correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y
las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas.
9. Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de los trabajos,
materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las Especificaciones
Técnicas correspondientes.
10. Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el Presupuesto
Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente, anotándose los gastos de
jornales, materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el
proyecto.
11. Concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que formule el Acta de Recepción
de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de
suscrita le referida acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el
Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de Bases para la tramitación de la
Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso.
12. Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o
Unidad Orgánica especializada la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando
el adecuado funcionamiento de las instalaciones.
Artículo 2º.- Dejar sin efecto las Normas Técnicas N° 130-04 “Ej ecución de Obras”; 130-05
“Especificaciones Técnicas”; 130-06 “Libro de Proyecto”, 130-07 “Pruebas Técnicas de Control de
Calidad y Funcionamiento”; 120-06 “Programación de Proyectos”; 120-09 “Archivo de la
Documentación de Proyectos”; 120-10 “Declaración de Fábrica o Memoria Descriptiva”; 130-11
“Requisitos previos para obras por Administración Directa”; 130-12 “Asignación de Personal en
Obras por Administración Directa”; 130-13 “Afectación de Equipo en Obras por Administración
Directa”, 130-14 “Obligatoriedad del Ingeniero Residente”; 130-15 “Periodo de Ejecución de Obras
por Administración Directa”; 130-18 “Liquidación de Obras por Administración Directa”; 131-01
“Mantenimiento de Obras Públicas”; 132-01 “Presupuesto para el Mantenimiento de Obras
Públicas”; 131-03 “Inauguración de Obras Públicas”.
Regístrese, comuníquese
LUZ AUREA SÁENZ ARANA
Contralora General

25
Mención al Cuaderno de Obra en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 -
Que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado2
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF
Artículo 194.- Cuaderno de Obra
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo que será
firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el
residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados
para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.
El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.
Si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa del cinco por mil
(5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.
Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.
Artículo 195.- Anotación de ocurrencias
En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución
de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea
el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad por el
contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.
El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.
Artículo 196.- Consultas sobre ocurrencias en la obra
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
según corresponda.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran
de la opinión del proyectista, serán absueltas por éstos dentro del plazo máximo de cinco
(5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas,
el contratista dentro de los dos (2) días siguientes acudirá a la Entidad, la cual deberá
resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la
recepción de la comunicación del contratista.
2
El subrayado es nuestro

26
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de
la opinión del proyectista serán elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo máximo de
cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinación con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de
la comunicación del inspector o supervisor.
Para este efecto, los proyectistas establecerán en sus respectivas propuestas para los
contratos de diseño de la obra original, el compromiso de atender consultas en el plazo que
establezcan las Bases.
En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo máximo fijado en el párrafo
anterior, la Entidad deberá dar instrucciones al contratista a través del inspector o
supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de
absolución de la misma.
Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tendrá
derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la
demora. Esta demora se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los
trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución
de la obra.
Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por
intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a
su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el
hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se
efectuará antes del vencimiento del mismo.
El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días,
contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución
sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día
siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la
Entidad.
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de
ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.

27
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada
solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente,
siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este
parcial o total.
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá
ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos
generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes
señalado.
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM
correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en
armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10)
días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la
Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a
la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7)
días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En
un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del
informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario,
el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no
pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado
por el inspector o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las
solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro
de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.
Artículo 205.- Demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra
Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al
ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha
fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7)
días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo
que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en
el cuaderno de obra.
La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo
precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la
resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad
por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

28
Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor
anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la Entidad. Dicho retraso podrá ser
considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la
obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.
Artículo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%)
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la
certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los
casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o
no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.
Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia, cuya
no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o
a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse
mediante comunicación escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la
ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará la Entidad
previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago
alguno.
En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra serán
formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y
variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente
teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto
original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el
Impuesto General a las Ventas correspondiente.
En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra serán
formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación
y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial
multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor
referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas
correspondiente.
Artículo 210.- Recepción de la Obra y plazos
1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno
de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no
mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad,
ratificando o no lo indicado por el residente.
En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad
procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la
recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado,
cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor.

29
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité
de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la
obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de
Recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista.
2. De existir observaciones, éstas se consignarán en un Acta o Pliego de Observaciones y
no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo
(1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que
se computará a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten
como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor
del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra
en el cuaderno de obras, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informado
a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El
comité de recepción junto con el contratista se constituirán en la obra dentro de los siete (7)
días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que
realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta o
Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se
suscribirá el Acta de Recepción de Obra.
3. En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las
observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará la discrepancia en el acta
respectiva. El comité de recepción elevará al Titular de la Entidad, según corresponda, todo
lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco
(5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De
persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince
(15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.
4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la
Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido
dicho plazo, ésta intervendrá y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en la directiva que se
apruebe conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 206.
5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar
lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se

30
refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el
Reglamento o el contrato, según corresponda.
6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se
hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecución; en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes.
7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara, superando los
plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adicionará
al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al contratista los gastos generales
debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.
8. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de
recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad
para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que
constituyan vicios ocultos.

Cuadernodeobra

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (7)

Destacado (15)

Similar a Cuadernodeobra (20)

Cuadernodeobra